鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同7篇
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同怎樣寫?鋼結(jié)構(gòu)工程是以鋼材制作為主的結(jié)構(gòu),主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成,各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接,是主要的建筑結(jié)構(gòu)類型之一。下面是小編給大家?guī)?lái)的鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同,希望能夠幫到你喲!
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇1】
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為 元。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付 元,給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:。
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間: 年 月 日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問及時(shí)給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
法定代表人:
委托代理人:
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇2】
承攬方:________________________
代表人:____________ 職務(wù):____________ 電話:____________
定作方:________________________
地 址:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn):________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:________________________。
4、建筑面積:________________________。
5、承攬方式:承攬方包工包料。
6、工期:本項(xiàng)目工期____________天,按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì):____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料____________式____________份,定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的,應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作,因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗(yàn);
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收,定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù),出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的,視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格,已通過(guò)驗(yàn)收。
第十條 合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:
雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。
(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的'違約金;
(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方:____________ 乙方:____________
日期:____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇3】
建設(shè)單位(甲方):
施工單位(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程內(nèi)容:±0.000以上鋼結(jié)構(gòu)工程、彩鋼板工程,不包括任何土建、水、電、暖、門、窗、消防及防火涂料工程。
四、承包方式:包工包料
五、合同總價(jià)款: 大寫: 元整;小寫: ¥: 元整。
六、付款方式
1、甲方在合同簽訂后大寫: 萬(wàn)元,小寫: ¥: 元整;
2、主鋼構(gòu)進(jìn)入工地日內(nèi),甲方付乙方工程進(jìn)度款,大寫: 萬(wàn)元整,小寫:¥: 元整;
3、鋼構(gòu)安裝完畢、屋面板或墻面板進(jìn)入工地付乙方工程進(jìn)度款:大寫: 萬(wàn)元整,小寫:¥: 元整;
4、工程竣工驗(yàn)收后日內(nèi),甲方付乙方工程驗(yàn)收款:大寫: 萬(wàn)元整,小寫:¥: 元整。
七、工期與質(zhì)量
1、工期:甲方預(yù)付工程款到乙方賬上起工期天,制作工期天,進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)安裝天(有效工作日)內(nèi)安裝完畢,不可抗力或遇四級(jí)以上風(fēng)及雨雪天氣工期順延。
2、工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行鋼構(gòu)施工驗(yàn)收規(guī)范及設(shè)計(jì)要求執(zhí)行,鋼板、型鋼及彩鋼板正負(fù)公差在規(guī)范許可范圍內(nèi)。
3、乙方對(duì)所施工的工程自雙方驗(yàn)收合格壹年內(nèi)免費(fèi)保修,發(fā)生費(fèi)用由乙方承擔(dān),保修期滿后乙方對(duì)該工程負(fù)責(zé)終身維護(hù),基本材料費(fèi)用及人工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
八、雙方工作
1、甲方派駐工地代表一位,并為乙方提供便利的施工條件;負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”、乙方施工人員食宿地方、協(xié)調(diào)地方關(guān)系等;甲方所在地各行政部門的不合理收費(fèi)或當(dāng)?shù)厝罕姛o(wú)理取費(fèi),均由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)其全部費(fèi)用。
2、乙方派駐工地代表一位,負(fù)責(zé)與土建方溝通并與甲方代表一同對(duì)本工程施工質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)控,直至本工程通過(guò)竣工驗(yàn)收。
3、在施工過(guò)程中,如甲方工程變更,必須以甲方、乙方代表共同簽字為依據(jù),最終以實(shí)際增減工程量決算。
九、違約責(zé)任
1、甲方不按合同約定日期和金額付款即視為違約,乙方有權(quán)停工,除工期順延外,甲方承擔(dān)乙方停工損失,甲方按合同總金額的1%支付日違約金,乙方不能按期竣工即視為違約,乙方支付合同總金額的1%做為日違約金;以上違約金累計(jì)計(jì)算。
2、乙方施工完畢后即通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收(時(shí)間自乙方正式通知甲方七日內(nèi)),甲方如不配合或故意拖延驗(yàn)收、擅自動(dòng)用或提前使用本工程均視為本工程已驗(yàn)收為合格工程,由此發(fā)生的質(zhì)量或其它問題均由甲方負(fù)責(zé)。
3、本合同自簽訂之日起生效。任何一方擅自解除或終止本合同即視為違約,違約方除全額賠償守約方實(shí)際損失外,另支付守約方合同總金額的5%作為補(bǔ)償。
十、爭(zhēng)議解決方式:雙方發(fā)生爭(zhēng)議后,協(xié)商解決,協(xié)商未果,由守約方所在地人民法院訴訟解決或仲裁委員會(huì)仲裁解決。
十一、其它約定事項(xiàng)
1、雙方會(huì)審認(rèn)可后圖紙、簽證、變更及來(lái)往函件均視為本合同的有效組成部分,前后抵觸時(shí)以日期在后為準(zhǔn)。
2、本合同雙方法定代表簽字、蓋章后生效,雙方將合同條款履行完畢后自行終止。
3、本合同不含配套費(fèi),即鋼構(gòu)承建方與土建方互不支付費(fèi)用。
十二、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十三、補(bǔ)充條款
1、地腳錨栓由甲方委托土建施工方預(yù)埋并由其承擔(dān)材料費(fèi)、安裝費(fèi)、措施費(fèi),乙方免費(fèi)派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo);
2、乙方施工期間現(xiàn)場(chǎng)施工人員服從甲方管理,遵守甲方規(guī)章制度;
5、本工程成交價(jià)為不含稅價(jià),如工程所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)追究應(yīng)由甲方出面協(xié)凋處理,乙方不承擔(dān)任何費(fèi)用;
6、乙方免費(fèi)為甲方設(shè)計(jì)鋼構(gòu)圖紙,并提供施工圖兩套。
甲方:乙方:
住所:住所:
法人代表:法人代表:
委托代理:委托代理:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號(hào):賬號(hào):
年月日年月日
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇4】
甲方:____________________________________(發(fā)包方)
乙方:___________________________________(承包方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,遵循《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī),本著自愿、平等、互惠互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本工程建設(shè)施工事項(xiàng)達(dá)成共識(shí),具體內(nèi)容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容及承包范圍:
4、建筑規(guī)模:
5、工程造價(jià):
6、質(zhì)量等級(jí):合格。
7、設(shè)計(jì)變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認(rèn)的變更通知為準(zhǔn)。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準(zhǔn)備
1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2、安裝所需設(shè)備,包括吊機(jī)生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場(chǎng)地包括人員日常生活所需場(chǎng)地和安放場(chǎng)地等由甲方提供。
第三條雙方主要責(zé)任
1、甲方的責(zé)任
(1)甲方按時(shí)向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件,協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)情況,為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進(jìn)度,工程質(zhì)量,施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場(chǎng)的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。
2、乙方的責(zé)任
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進(jìn)場(chǎng)前七天內(nèi),向甲方呈報(bào)項(xiàng)目部組織人員名單。
(3)進(jìn)場(chǎng)后七天內(nèi),編制出工程施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃,報(bào)甲方批準(zhǔn)后實(shí)施。
(4)及時(shí)向甲方報(bào)送工程計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料,并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達(dá)到合格要求為準(zhǔn),由此造成的全部相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān);在規(guī)定時(shí)間內(nèi),乙方未能及時(shí)返工整改,甲方有權(quán)指出乙方出場(chǎng)、停止安裝,并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
第四條工程工期
1、開工日期__年__月__日,竣工日期__年__月__日,本工程有效工期__天,法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實(shí)際開工日為準(zhǔn)。各分部分項(xiàng)工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進(jìn)度計(jì)劃,協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在__年__月__日內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng),并按照約定時(shí)間開工。
3、乙方施工的實(shí)際進(jìn)度落后于進(jìn)度計(jì)劃時(shí),甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令,要求乙方人員、機(jī)械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點(diǎn)按時(shí)完成施工計(jì)劃(加班時(shí)間不能超出市內(nèi)作業(yè)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn))。
第五條工程質(zhì)量
1、嚴(yán)格按照施工圖與說(shuō)明書,按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》精心組織施工,確保工程達(dá)到合格。
2、工程質(zhì)量達(dá)不到合格等級(jí),由乙方負(fù)責(zé);達(dá)到合格等級(jí),不獎(jiǎng)不罰。
3、在施工中,必須無(wú)條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查,監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi),由乙方無(wú)償進(jìn)行維修。
5、乙方所承建項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方文件進(jìn)行施工和管理,如工程在檢查驗(yàn)收中經(jīng)評(píng)定為不合格工程,甲方有權(quán)向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、施工過(guò)程中質(zhì)量不符合要求時(shí),甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理,情節(jié)嚴(yán)重的給予每次1000~20__0元處罰,如乙方返工后仍達(dá)不到合格要求,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方在施工中,為確保工期、質(zhì)量、安全,必須使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的施工機(jī)械,對(duì)危及生產(chǎn)安全的機(jī)械一律不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
第六條:文明、安全生產(chǎn)
1、施工現(xiàn)場(chǎng)必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評(píng)分細(xì)則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn),嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定,遵守勞動(dòng)用工條例,工地發(fā)生的任何責(zé)任事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條:工程款的支付與結(jié)算
1、雙方同意按照進(jìn)行結(jié)算。
2、施工用水電
甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的三通一平全部到位。施工產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方承擔(dān)(分包單位生活所用水、電費(fèi)用由分包單位承擔(dān),產(chǎn)生費(fèi)用乙方按實(shí)收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后,乙方人員進(jìn)場(chǎng),乙方向甲方交合同履約保證金__萬(wàn)元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時(shí)間內(nèi),因甲方原因造成工程未能按時(shí)開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時(shí),本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至證金__%,具備竣工驗(yàn)收條件退還履約保證金__%。
第九條付款方
1、乙方墊資施工至后,經(jīng)甲方核實(shí)確認(rèn)工程量?jī)r(jià)款后15日內(nèi)向乙方支付已完工程量的__%工程款。
2、工程驗(yàn)收合格后,付至工程總造價(jià)的。
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計(jì)結(jié)算。結(jié)算時(shí)間為2個(gè)月。工程結(jié)算審計(jì)2個(gè)月內(nèi)完成??⒐べY料移交甲方驗(yàn)收合格后,付到工程決算款的%;備案完成后付到工程決算款%。
4、余留工程款的%為保修款,按雙方保修協(xié)議支付,直至結(jié)清全部工程價(jià)款。
第十條材料
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報(bào)甲方,并附合格證、實(shí)驗(yàn)報(bào)告,經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理?xiàng)l例要求認(rèn)可簽字蓋章后方能用于工程中。
第十一條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,由此造成的工期延長(zhǎng),工期相應(yīng)順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協(xié)商解決辦法,如協(xié)商不成,乙方有權(quán)申請(qǐng)人民法院進(jìn)行依法解決。
第十二條質(zhì)量保修
質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知48小時(shí)內(nèi)不進(jìn)行維修,甲方有權(quán)安排他人維修,所產(chǎn)生的費(fèi)用從質(zhì)量保修金中扣除,不足之處有乙方補(bǔ)足。
第十三條違約責(zé)任
1、協(xié)議后效后,某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對(duì)方終止協(xié)議的,應(yīng)承擔(dān)工程總造價(jià)%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前一天甲方向乙方獎(jiǎng)金元。
3、乙方在通過(guò)竣工驗(yàn)收之日起20日內(nèi)提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前一天甲方向乙方獎(jiǎng)金元。
第十四條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。
2、乙方負(fù)責(zé)按時(shí)清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容,均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方,以本協(xié)議條款為準(zhǔn)。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭(zhēng)議,雙方友好協(xié)商處理,協(xié)商無(wú)果至當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇5】
發(fā)包單位(甲方):_____
承_____包_____人(乙方):_____
第一條_____工程概況
工程名稱:_____
工程地點(diǎn):_____
工程內(nèi)容:_____結(jié)構(gòu)安裝以實(shí)際主鋼次鋼實(shí)際噸位為準(zhǔn)。實(shí)際噸位_____噸。360元/噸。彩鋼安裝以實(shí)際發(fā)生面積為準(zhǔn),_____12元/平。
第二條_____工程承包方式:_____
承包方式:_____清包,甲方負(fù)責(zé)所有材料進(jìn)場(chǎng)。如有二次倒料甲方負(fù)責(zé)。
第三條_____工程工期要求:_____
第四條_____結(jié)算內(nèi)容及工程款交付:_____乙方進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝完畢,甲方付給乙方全部工程款的30%,計(jì):__________元。結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方付給乙方全部工程款的30%計(jì)_____元。彩板門窗安裝完畢甲方付給乙方全部工程款的30%計(jì)_____元。在工程結(jié)算驗(yàn)收合格,甲方付給乙方全部工程款的10%計(jì)元。
第五條_____雙方其他約定
(一)_____水電部分:_____
在建筑過(guò)程中:_____甲方負(fù)責(zé)水電,電安裝到現(xiàn)場(chǎng)。
(二)_____工程質(zhì)量:_____
按照國(guó)家要求安裝結(jié)構(gòu)及屋面墻體彩板安裝。
(三)_____乙方負(fù)責(zé)伙食,乙方自行負(fù)責(zé)施工人員及設(shè)備安全,出現(xiàn)一切事故均由乙方承擔(dān)。
(四)_____在工程施工期間甲方必須按照合同約定按時(shí)給付乙方工程款,如出現(xiàn)拖欠款項(xiàng)造成工程延誤等由甲方負(fù)責(zé)。
(五)_____乙方負(fù)責(zé)保修一年,從工程結(jié)束驗(yàn)收合格之日起。
(六)_____不盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包單位(甲方):__________承包人(乙方):_____
代表簽字:__________身份證號(hào):_____
簽訂日期:__________年_____月_____日
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇6】
甲方:
乙方:
簽約地點(diǎn):工程地點(diǎn):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定及相關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則下,雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容:鋼結(jié)構(gòu)屋架和屋面的制作安裝等。
二、計(jì)算方式和價(jià)格:甲方總工程約200㎡,乙方承包以屋面滴水面積計(jì)算,每平方85元/㎡起(不含稅價(jià)。)
三、雙方責(zé)任:
甲方提供施工圖紙,如有變更及時(shí)給予解答,甲方提供原材料堆放場(chǎng)地,提供電源、水力,伙食等并協(xié)調(diào)工地人員交叉作業(yè)等施工中出現(xiàn)的'問題。
四、付款方式:
1、甲乙雙方協(xié)商日期開工,待工程完畢全部結(jié)清工程款。
2、若因甲方拖欠乙方工程款,影響工程進(jìn)度造成乙方停工,窩工而帶來(lái)的各種損失,應(yīng)由甲方承擔(dān)。
五、安全施工
乙方工人進(jìn)入工地必須遵守工地的安全規(guī)范,統(tǒng)一安排。
六、開工及延期開工
甲、乙雙方協(xié)商開工,如甲方因原因造成開工延期,甲方必須通知乙方,推遲開工,并相應(yīng)順延工期,如甲方未提前通知乙方,給乙方造成損失,由甲方承擔(dān)。
七、工程質(zhì)量
工程質(zhì)量保修期為一年,如有工程質(zhì)量,乙方應(yīng)及時(shí)維修。
八、爭(zhēng)議
本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的可向工程所在地仲裁委員會(huì)仲裁或直接向各自所在地人民法院捍訴訟。
本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份,工程結(jié)算完畢,付清工程款后,合同自動(dòng)失效。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
身份證:
電話:
年月日
身份證:
電話:
年月日
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同【篇7】
發(fā)包方(甲方):_____
承包方(乙方):_____
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,為明確雙方責(zé)任,保證工程順利實(shí)施,經(jīng)友好協(xié)商,雙方達(dá)成以下合同條款,以共同遵守。
一、工程概況:_____鋼結(jié)構(gòu)廠房一層,約3868.25㎡。
1、工程名稱:_____十堰市神針工貿(mào)有限公司
2、工程地址:_____十堰工業(yè)新區(qū)
3、工程內(nèi)容:_____鋼結(jié)構(gòu)安裝
4、承包范圍:_____地腳螺栓制作預(yù)埋,主鋼構(gòu)、屋面、墻面瓦、C型鋼等構(gòu)件安裝,主鋼構(gòu)面漆,次鋼構(gòu)制作安裝、除銹、刷漆,雨棚、大門制作安裝、油漆,落水系統(tǒng)安裝等鋼構(gòu)工程范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容及次構(gòu)件在廠加工裝車和現(xiàn)場(chǎng)裝卸車。
二、工程工期:_____
自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。計(jì)_____天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_____
1、乙方對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和乙方現(xiàn)場(chǎng)制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、乙方必須嚴(yán)格按施工圖和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)施工。
3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。主構(gòu)件安裝完工時(shí),應(yīng)通知甲方及有關(guān)部門,進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下一道工序。
四、工程造價(jià):_____
1、工程面積:_____3868.25㎡。
2、工程單價(jià):_____27元/㎡。
3、工程造價(jià):_____104442.75元。
五、結(jié)算方式:_____
1、主鋼構(gòu)安裝完畢,付進(jìn)度款52221.4元,占總造價(jià)的50%。
2、次鋼構(gòu):_____C型鋼、拉條、隅撐、天溝、水平支撐、柱間支撐及屋面保溫排水、排氣、外圍系統(tǒng)等安裝完畢,付進(jìn)度款313326元,占總造價(jià)的30%。
3、大門,雨棚或爬梯及合同內(nèi)約定的附屬構(gòu)件制作安裝完畢,整體驗(yàn)收合格,付進(jìn)度款15666元,占總造價(jià)的15%。
4、剩余5222元,占總造價(jià)的5%,作為質(zhì)保金,一年內(nèi)付清。
六、雙方責(zé)任:_____
1、甲方責(zé)任:_____
(1)甲方向乙方提供圖紙一套;
(2)在施工期間負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其他相關(guān)單位的關(guān)系,為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境;
(3)保證現(xiàn)場(chǎng)道路、用水、用電暢通;
(4)按合同規(guī)定,甲方按時(shí)支付工程款,否則工期順延;
2、乙方責(zé)任:_____
(1)乙方承接甲方工程后,按甲方指定時(shí)間進(jìn)場(chǎng)安裝施工。乙方必須按圖紙及合同規(guī)定施工,確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度;非人力不可抗拒的自然因素?zé)o故延誤工期的,每日向甲方支付500元罰金;
(2)乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)安全規(guī)定,遵守安全操作規(guī)程,施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故,乙方承擔(dān)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān);
(3)乙方所提次構(gòu)件及螺栓等材料,做到規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確完整,圖紙清晰嚴(yán)密,如計(jì)劃量超出實(shí)際需要的2%,乙方承擔(dān)超出量的全部費(fèi)用;
(4)甲方將構(gòu)件(材料)交付乙方,乙方負(fù)責(zé)卸車并將構(gòu)件(材料)碼放整齊有序,雙方應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì),并在出庫(kù)單上簽字。承包方接收材料后,即負(fù)有保管責(zé)任,如因保管照看不善造成丟失、浪費(fèi),或因卸車碼放造成構(gòu)件(材料)損毀或變形,乙方賠償全部損失;
(5)按合同約定,在保修期內(nèi),乙方接到維修通知后,24小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān);
(6)乙方在施工過(guò)程中所用設(shè)備工具機(jī)施工用輔材,安全設(shè)施,全由乙方自理;
(7)工程完工后,乙方負(fù)責(zé)清理屋面及現(xiàn)場(chǎng)的一切剩余材料,并負(fù)責(zé)余料的收集及裝車;
(8)做好施工日志,工程竣工交工程部。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方在合同簽訂后,任何乙方違約,須賠付守約方合同總金額5%的違約金。
八、其它約定:_____
1、本合同未盡事宜,有雙方代表協(xié)商作出補(bǔ)充合同(協(xié)議),且補(bǔ)充合同(協(xié)議)為本合同附件,與本合同具有同等效力。
2、如發(fā)生合同糾紛,則按照先調(diào)解,調(diào)解不成再上訴的原則解決。
3、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
發(fā)包方(蓋章)承包方(蓋章)
法人代表:_____法人代表:_____
委托代理人:_____委托代理人:_____
電話:_____電話:_____
年_____月_____日年_____月_____日