市政道路工程承包合同范本_市政道路工程承包合同樣本

　　四、工程工期

　　1、本工程施工工期為：2011年11月15日一2012年8月15日，共270天。 乙方必須在保證工程質(zhì)量的前提下按期完成。若因乙方原因?qū)е碌墓て谘悠谶_2天以上，甲方將有權(quán)從第3天開始按每延期一天處罰1000元，罰款最多不超過工程造價的5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，乙方所停工造成的一切費用(人工費、材料費、機械費、資金利息及相關(guān)費用)由甲方負責(zé)賠償支付。

　　發(fā)生以下情況的，工期予以相應(yīng)順延，給乙方所造成已完成工程量的損失的增加費用由甲方與乙方據(jù)實際情況協(xié)商定價處理。乙方并就類似情況發(fā)生3天內(nèi)，就延誤時間、內(nèi)容和發(fā)生的費用向甲方書面提出，甲方在2日內(nèi)給予答復(fù)，逾期答復(fù)視為同意。

　　(1)遇人力不可抗拒因素造成停工;

　　(2)停水停電原因造成停工的;

　　(3)甲方未能提供施工條件或施工配合的;

　　(4)甲方要求停工;

　　(5)工程進行設(shè)計變更或工程量變更的;

　　(6)其他非乙方原因造成停工的。

　　3、如因甲方人為所造成乙方損失的由甲方完全負責(zé)賠償，工期順延。

　　五、工程質(zhì)量標準

　　本市政道路工程的質(zhì)量驗收按現(xiàn)行瀝青道路工程質(zhì)量驗收標準驗收合格，如因乙方的材料或施工質(zhì)量問題，導(dǎo)致的工程質(zhì)量不能順利驗收，乙方應(yīng)無條件返工處理至合格要求為止(如甲方認定的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題由甲方負責(zé)〕。

　　六、合同總價款：

　　金額(大寫、約叁仟伍百萬元人民幣)，最終合同價款，根據(jù)實際完成工作量據(jù)實結(jié)算。￥：約35000000.00元

　　七、雙方權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方責(zé)任

　　(1)全面履行合同，確保乙方正常施工。

　　(2)提供乙方要求的有關(guān)本工程的技術(shù)資料。

　　(3)及時協(xié)助乙方做好有關(guān)簽證工作，對乙方提交的簽證報告在3天內(nèi)簽復(fù)，3日內(nèi)未簽復(fù)視為甲方認可該簽證。

　　(4)負責(zé)辦好施工手續(xù)，需乙方協(xié)助的工作乙方應(yīng)積極配合。

　　(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　(6)免費向乙方提供堆料場、道路、設(shè)備作業(yè)等場地。

　　(7)甲方應(yīng)為乙方免費提供布置臨時設(shè)施的場地和臨水、臨電，乙方的員工住宿由乙方自理，施工用電線電纜、開關(guān)箱、照明燈具和機具、水費、電費等由乙方自行承擔(dān)。

　　(8)積極為乙方排除一切施工干擾，社會干擾及負責(zé)周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)。

　　2、乙方責(zé)任

　　(1)全面履行施工合同，嚴格按現(xiàn)行標準、規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計要求組織施工，嚴格履行質(zhì)量、安全、文明施工，工期及合同要求，確保正常施工。

　　(2)負責(zé)其施工機具、設(shè)備和人員調(diào)配，乙方保證進場的機具設(shè)備能滿足施工需要，人員調(diào)配投入計劃必須合理，現(xiàn)場管理力量必須滿足正常施工管理要求。

　　(3)全力配合有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的各項檢査和監(jiān)督管理等。

　　(4)工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。

　　(5)乙方在施工時發(fā)生安全事故應(yīng)立即組織搶救，并保護好現(xiàn)場，即刻上報。甲方應(yīng)積極主動配合乙方處理一切事故責(zé)任，屬于乙方造成的一切責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，由乙方負責(zé)一切經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，甲方不負責(zé)任何經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。

　　(6)積極配合甲方工作，做好上傳下達，及時簽訂各級安全責(zé)任書，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。

　　(7)乙方應(yīng)帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確把握安全、質(zhì)量、進度、效益的關(guān)系，保證人員安全，施工順利進行。

　　(8)乙方必須確保各種配備到位，并嚴格履行職責(zé)。

　　八、材料供應(yīng)

　　本工程甲乙雙方約定的市政道路施工所用的材料由乙方按設(shè)計和有關(guān)質(zhì)量驗收標準要求自行采購，各種材料進場時經(jīng)甲方現(xiàn)場人員進行質(zhì)量檢驗合格后簽字同意方可使用，甲方檢驗認為不合格的應(yīng)在材料進場2日內(nèi)向乙方及時出具書面意見，若甲方逾期出具書面意見或不及時進行驗收的，視為甲方驗收合格。

　　九、質(zhì)量驗收

　　甲方在收到乙方的竣工驗收申請后3日內(nèi)會同乙方進行質(zhì)量驗收。

　　十、工程擔(dān)保

　　雙方在簽訂合同后，乙方正式進場施工前，乙方向甲方指定銀行賬戶繳納100萬元(大寫：壹佰萬元正)人民幣作為合同履約保證金。履約保證金退還：該100萬元保證金甲方于乙方正式完工后1周內(nèi)返還乙方(該項目僅為道路工程部分)，如果甲方無法提交施工場地或甲方原因?qū)е虏荒苁┕さ暮图追轿窗春贤s定支付工程款的，乙方已完成可施工部分，同樣甲方應(yīng)在1周內(nèi)退還全部保證金，不計任何利息。同時甲方承諾：若甲方不能按時向乙方支付應(yīng)支任何一期工程款或遲延返還保證金，甲方應(yīng)按照逾期支付金額的每日1%的標準向乙方支付違約金，并且，乙方有權(quán)要求甲方用該項目中已建成的商品房按施工同期銷售價打五折給乙方作抵扣處理，直至工程款全面結(jié)清。

　　十一、工程款支付

　　甲方按工程施工進度付清的方式向乙方撥付工程價款：第一批工程款支付：在乙方已完成片石基礎(chǔ)鋪設(shè)項目50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第二批工程款支付：在乙方全面完成片石基礎(chǔ)鋪設(shè)時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第三批工程款支付：在乙方完成水泥碎石穩(wěn)定層鋪設(shè)項目50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第四次工程款支付：在水泥穩(wěn)定層全面完成時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第五批工程款支付：在完成瀝青道路面層鋪設(shè)的50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完成工程量工程款的80%;在瀝青面層全部完成時甲方向乙方支付下余本合同全部工程量工程款的80%;其余工程量工程款在工程竣工驗收合格，甲方于一周內(nèi)同乙方辦理完工程結(jié)算并支付乙方的所余工程價款。上述工程款支付節(jié)點是由于甲方原因?qū)е鹿こ踢M度無法達到工程款支付節(jié)點時(無法提交施工場地或甲方原因?qū)е虏荒苁┕?、停工時)，乙方隨時有權(quán)要求甲方按已完工程量的工程款撥付和并將工程保證金的全額退還，甲方無條件進行款項支付和保證金的退還。同時甲方所支付的所有款項均匯到乙方指定賬戶上，在任何情況下不得變更。

　　乙方指定賬戶為： 開戶名 開戶行

　　開戶賬號

　　十二、違約金

　　雙方約定的違約金按1萬元/次處理，本合同另有約定或雙方另行協(xié)商的除外。

　　十三、合同生效

　　1、本合同于2011年11月15日于通江縣公司訂立。

　　2、合同履行過程中若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)積極主動協(xié)商解決或請有關(guān)部門調(diào)解，調(diào)解不成，向工程所在地人民法院起訴。

　　3、本合同一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)貳份。

　　4、本合同由甲乙雙方責(zé)任人簽字、蓋章后即生效，工程款結(jié)清后失效。

　　發(fā)包人：(公章) 承包人(公章)

　　法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)

　　身份證號： 身份證號：

　　電話： 電話：

　　開戶行賬號： 開戶行賬號：

　　年月日：

>>>下一頁更多精彩“市政道路工程承包合同范本”