標準園林綠化施工合同范本(2)
(3)向發(fā)包人提供辦公和生活房屋及設施用，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用。
(4) 需承包人辦理的有關施工場地交通環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用。
(5)承擔費用負責已竣工但未交付發(fā)包人之前的工程保護工作;對工程成品保護的特殊要求及費用承擔。
(6)做好施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護工作，具體要求及費用承擔 。
(7) 保障施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定。
(8) 雙方約定的承包人應做的其他工作。
四、施工組織設計和工期
第10條 合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數_____________日
第11條 進度計劃
11.1 承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間。
11.2 發(fā)包人對施工方案、進度計劃予以書面確認或提出修改意見的時間，發(fā)包人逾期未確認也未提出修改意見的，視為同意。 11.3 群體工程中有關進度計劃的要求。
11.4 承包人必須按照經確認的進度計劃組織施工，并接受監(jiān)督和檢查。因承包人原因導致實際進度與進度計劃不符的，承包人無權就改進措施提出追加合同價款。
第12條 延期開工如發(fā)生
因發(fā)包人原因造成延期開工的，由發(fā)包人承擔由此給承包人造成的損失，并順延工期;承包人不能按時開工的，應提前7日書面通知發(fā)包人并征得發(fā)包人同意，發(fā)包人不同意延期的或承包人未在規(guī)定期限內發(fā)出延期通知的，工期不順延。
第13條 暫停施工如發(fā)生
因發(fā)包人原因停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此受到的損失，相應順延工期;因承包人原因停工的，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不順延。
第14條 工期延誤
14.1 由于以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延。
(1) 發(fā)包人未能按約定日期提供圖紙及開工條件;
(2) 發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，使施工不能正常進行;
(3) 發(fā)包人未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;
(4) 因工程量變化或重大設計變更影響工期;
(5) 非承包人原因停水、停電等原因造成停工;
(6) 不可抗力及自然災害;
(7) 發(fā)包人同意工期相應順延的其他情況;
(8) 其他可調整工期的因素：
14.2 承包人在以上情況發(fā)生后3日內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包人、監(jiān)理方提出報告。發(fā)包人在收到報告后7日內予以確認答復，逾期不予答復，承包人即可視為延期要求已被確認。
此頁為合同簽訂頁
甲方：(公章) 乙方：(公章)地址：法定代表人：委托代理人：電話：年 月 日地址： 法定代表人：委托代理人：電話： 日期： 年月 日 (簽字)(簽字) 日期：
標準園林綠化施工合同范文三
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方按照有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，就園林綠化施工工程協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
名稱：美岸星城一期、二期園林綠化工程。 地點：大連花園口經濟區(qū)。 內容：苗木種植、草坪鋪植。 承包方式：包工包料、包栽包活。
二、施工工期
本工程開工時間為2012年4月25日，預計完工時間為2012年5月5日。如遇天氣原因，甲、乙雙方協(xié)商后，可順延時間，累計順延時間不得超過7日。
三、工程造價
以實際發(fā)生的苗木株數、草坪平米計算，具體價格見附表。
四、質量標準嚴格按照國家有關園林綠化技術工程規(guī)范進行施工，所栽苗木必須按照甲方提出的工程質量要求，不得擅自更改規(guī)格、苗木品種。 五、價款支付工程竣工驗收合格后，甲方支付按甲、乙雙方簽字認可的驗收單上總價款的 %，其余 %作為工程質保金于質保期滿后一次性支付。
六、甲方的責任與義務
1、于工程開工前交付本工程設計圖紙; 2、給乙方提供必要的工程施工準備;
3、及時按期組織驗收，無故推遲驗收的，每推遲一天按工程價款的千分之一向乙方支付違約金。
4、未按合同規(guī)定的時間和數額支付工程款，每推遲一天按工程價款的千分之一向乙方支付違約金。
七、乙方的責任與義務
1、施工過程中，乙方必須服從甲方的監(jiān)督檢查和管理;
2、乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負;
3、乙方所購苗木必須是新鮮、樹桿挺直、樹形好，植株健壯，枝葉茂盛豐滿，無病癥現(xiàn)象;
4、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物;
5、工程質量不符合合同規(guī)定的標準，乙方負責無償修補或及時返工，由此造成的損失由乙方自行承擔;
6、乙方須嚴格按工程期限施工完畢，除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完工的，每推遲一天按工程價款的千分之三向甲方支付違約金。
八、質保與養(yǎng)護
1、本工程質保期 年，自竣工驗收合格日起計算;
2、養(yǎng)護質保期內，因乙方采購、栽植和養(yǎng)護不當致使苗木或草坪死亡，乙方須補種補栽相同品種和規(guī)格的苗木或草坪。
九、違約責任
甲、乙方在合同履行過程中不能按合同約定履行各自責任的，所造成的損失均由違約方承擔，如給對方造成損失的，并向對方支付合同價款千分之五的賠償金，本合同另有約定的從其約定。
十、其他
其他未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時交由合同執(zhí)行地基層法院裁決。
十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同的附件與本合同具有同等效力。本合同自簽訂之日起生效。
甲方： 乙方：
代表簽章： 代表簽章：
年 月 日
看了標準園林綠化施工合同的人還看了：
標準園林綠化施工合同范本(2)
