承攬工程合同
承攬是其中當事人一方為承攬人，他方為定作人。那么承攬工程合同又是怎樣的呢?以下是在學習啦小編為大家整理的承攬工程合同范文，感謝您的欣賞。
承攬工程合同范文一
甲方：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
乙方：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條 工程量：
第二條 工程要求：
第三條 甲方責任范圍：
第四條 乙方責任范圍：
第五條 技術(shù)要求：
第六條 工期、驗收程序及質(zhì)保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期：質(zhì)保期_________年，驗收合格后付至工程款的_________%，留_________%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
第七條 其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：_________ 乙方：_________
_________年___月___日 _________年___月___日
簽署日期：_________? 簽署日期：_________?
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
承攬工程合同范文二
定作方： 承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利的原則,經(jīng)過雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額： 2.2 付款方式： 2.3 付款時間： 第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準： 3.1 質(zhì)量要求： 3.2 技術(shù)標準：
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。自本合同生效之日起 個工作日內(nèi)，乙方負責按甲方要求制作樣衣，經(jīng)甲方確認后的樣衣將作為乙方最終交貨的標準。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬方原材料完成工作的,定作方有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作方原材料完成工作的,定作方按下表標準提供：(注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二)
4.3 定作方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4承攬方收到定作方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔相應(yīng)的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方,定作方應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作方未答復,承攬方有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
5.3定作方要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬方應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：
6.2 驗收方法：
6.3 定作方驗收承攬方所完成定作物的時間：
6.4 定作方驗收承攬方所完成定作物的地點:
6.5 驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作方有權(quán)要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間：
7.1.2 自提定作物的地點：
7.2 雙方約定由承攬方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間：
7.2.2 送交定作物的地點：
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：
8.2 費用負擔：
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式：
9.2 運輸費用由 承擔。
第十條 定金及預付款
10.1 定作方向承攬方交付定金的數(shù)額：
10.2 定作方向承攬方交付定金的時間：
10.3 定作方向承攬方交付預付款的數(shù)額：
10.4 定作方向承攬方交付預付款的時間：
第十一條 承攬方的違約責任：
11.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作方同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
11.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作方仍然需要的，應(yīng)當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
11.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
11.4 逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方支付未交定作物總價的 %違約金。
11.5 未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
11.6 不能交付定作物的應(yīng)當向定作方支付不能交付定作物總價的 %的違約金。
11.7 由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
11.8 未按合同約定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方承擔相應(yīng)的損失。
11.9 擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
11.10 其它違約責任： 第十二條 定作方的違約責任：
12.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬方造成的損失。
12.2 在合同履行過程中由于定作方的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作方應(yīng)向承攬方支付未履行部分價款總值的 %的違約金。
12.3 未按合同約定的時間向承攬方提供原材料的,承攬方有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬方造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當順延外,定作方還應(yīng)當支付承攬方停工待料的損失。
12.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬方支付定作物總價 ‰的違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
12.5 超過合同約定日期付款，定作方應(yīng)向承攬方支付定作物總價 ‰的違約金。
12.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。
12.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 12.8 其它違約責任： 第十三條 不可抗力
13.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失。
13.2 在定作方遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬方不承擔責任。
第十四條 爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第 種方式解決：
(一)向 仲裁委員會申請仲裁。 (二)向 人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條 本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份。
第十八條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作方(章)： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 電話： 開戶行： 賬號： 年 月 承攬方(章)：法定代表人：委托代理人：地址： 電話： 開戶行： 賬號： 年 月 日
承攬工程合同范文三
定作方： 簽訂地點：
合同編號：
承攬方：有限公司 簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質(zhì)量標準：
承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在 天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于2013 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差±壹公分及色差±壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負責調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。
定作方： 承攬方：
(蓋章) (蓋章)
代表人： 代表人： 電 話： 電 話：
看了承攬工程合同的人還看了：
3.承攬制作合同
承攬工程合同
