道路土石方施工合同范本(2)
道路土石方施工合同范本
十一、糾紛處理
本建設(shè)工程發(fā)生爭(zhēng)議，甲方與乙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。也可由大渡口建設(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由重慶市江北區(qū)人民法院訴訟判決。
十二、合同生效及其他
12.1因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用及延誤的工期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 12.2本合同一式捌份，甲乙雙方蓋章簽字后即生效，甲方執(zhí)陸份，乙方執(zhí)貳份具有同等法律效力。待工程竣工驗(yàn)收合格、尾款付清后自動(dòng)失效。
12.3未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
立合同人：
發(fā)包人：法定代表人：聯(lián)系人：開(kāi)戶行：帳號(hào)：聯(lián)系電話：
承包人： 法定代表人： 聯(lián)系人： 開(kāi)戶行： 帳號(hào)： 聯(lián)系電話：
年月日：
道路土石方施工合同范文篇三
甲方：***
乙方：***
依據(jù)《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商意見(jiàn)一致，達(dá)成共識(shí)，訂立本協(xié)議，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
1.工程名稱：***
2.工程地點(diǎn)：***
3.工程范圍、規(guī)模：***
二、工作內(nèi)容：
1.乙方按甲乙雙方共同簽字認(rèn)可的灰線范圍及指定深度進(jìn)行開(kāi)挖，并負(fù)責(zé)修邊檢底和將所挖土石方運(yùn)出場(chǎng)外(棄土由乙方自行解決)。
2.此工程為包工包料。工程所需機(jī)械設(shè)備、油料均由乙方自備、承擔(dān)。
3.乙方負(fù)責(zé)修邊檢底應(yīng)達(dá)到甲方或設(shè)計(jì)要求的深度和寬度。甲方不另支付費(fèi)用。
4.施工過(guò)程要減少對(duì)周圍環(huán)境道路的影響，從車上掉下來(lái)的土石方造成的路面污染由乙方負(fù)責(zé)處理。如有出現(xiàn)因污染道路造成的罰款全部由乙方負(fù)責(zé)。
三、合同工期：
1.經(jīng)雙方協(xié)商確定，工期為 日歷天，自 年 月 日起至 年 月 日。
2.若施工過(guò)程中發(fā)生不可抗力情形或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。停工期間乙方應(yīng)合理安排現(xiàn)場(chǎng)的人員、機(jī)械、設(shè)備，甲方不承擔(dān)因停工對(duì)乙方產(chǎn)生的一切損失。
四、工程價(jià)格及支付方式：
1.土方挖運(yùn)綜合單價(jià)(開(kāi)挖、外運(yùn)等)為 元/立方米(天然實(shí)方計(jì)算,暫定 立方米);石方挖運(yùn)綜合單價(jià)(開(kāi)鑿、破碎、切割、外運(yùn)等)為 元/立方米(天然實(shí)方計(jì)算,暫定 立方米);本期土石方挖運(yùn)工程總造價(jià)暫定為人民幣 萬(wàn)元，(大寫： )(最終以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn))。
2.場(chǎng)內(nèi)若需要回填，應(yīng)按甲方指定回填，不計(jì)回填費(fèi)用。
3.上述綜合單價(jià)為包干價(jià)，本價(jià)格包含本合同所有工作內(nèi)容：
(1)土石方開(kāi)挖所使用的全部人工、材料、機(jī)械、油料;
(2)土石方運(yùn)輸過(guò)程中所采取的密閉措施，因現(xiàn)場(chǎng)條件限制須要修建的臨時(shí)道路及必要的措施(沉沙井及沖洗設(shè)施)等;
(3)傾倒時(shí)渣場(chǎng)的費(fèi)用;
(4)運(yùn)渣車上路時(shí)與環(huán)衛(wèi)、交通、城管等相關(guān)部分協(xié)調(diào)的費(fèi)用;
(5)管理費(fèi);
(6)利潤(rùn);
(7)安全文明施工費(fèi);
(8)稅金;
(9)各種保險(xiǎn)費(fèi)用;
(10)主管部門收取的費(fèi)用或因市場(chǎng)因素發(fā)生的各種漲價(jià)及一切場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外安全文明施工等費(fèi)用。
4.上述綜合單價(jià)為固定價(jià)格，不隨施工時(shí)間、次數(shù)、施工分層分段、所遇到土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。
5.土石方工程量的確認(rèn)：現(xiàn)場(chǎng)正式開(kāi)挖前，甲方、乙方共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地形標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量、簽證，雙方簽字后保存基礎(chǔ)數(shù)據(jù);工程開(kāi)挖結(jié)束，經(jīng)甲方、乙方驗(yàn)收合格后，共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地形標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量、簽證，計(jì)算出總挖運(yùn)土方和石方工程量，進(jìn)行簽證確認(rèn)，最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為該工程總價(jià)結(jié)算的依據(jù)。
6.支付方式：乙方完成工程驗(yàn)收合格并辦清結(jié)算雙方簽字生效后20日內(nèi)，甲方支付乙方工程款的50%，2015年春節(jié)前支付結(jié)算總價(jià)的5%～20%,待甲方主體工程完工后60內(nèi)，甲方以支票方式結(jié)清工程款。
7.工程款支付前，須提供正規(guī)建安發(fā)票，否則，甲方可暫時(shí)拒絕支付，由此引起的責(zé)任由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量要求：
乙方保證工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求,乙方不聽(tīng)從甲方現(xiàn)場(chǎng)代表指揮,工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)未按要求到位的邊角處等的返工費(fèi)用或超挖回填的返工費(fèi)用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在結(jié)算時(shí)扣減。
六、雙方責(zé)任和義務(wù)：
1.甲方責(zé)任和義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)辦理好本項(xiàng)目開(kāi)工所需的部分手續(xù)，施工期間所用水電費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，水電表接至施工圍墻，表后的管線全部由乙方自行安裝布置，排污管由甲方提供管子 ，乙方組織安裝并負(fù)責(zé)維護(hù)(其于由乙方自行協(xié)調(diào)多方關(guān)系順利進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè))。
(2)甲方派代表在工地進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查、辦理有關(guān)施工簽證，驗(yàn)收手續(xù)等。
(3)工程變更：甲方以書面形式通知乙方，乙方應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行，如須要可簽訂補(bǔ)充合同或另外辦理施工簽證。
(4)工程竣工后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員在乙方完工并申報(bào)后7日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2.乙方責(zé)任和義務(wù)
(1)乙方應(yīng)制定相應(yīng)安全措施，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全教育，如在施工中發(fā)生安全事故，造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)損失，一切責(zé)任由乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
(2)除非發(fā)生不可抗拒的自然災(zāi)害和甲方造成的原因之外，乙方不能隨意推遲工期，更不能隨意解除合同，否則后果自負(fù)。
(3)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)土石方挖運(yùn)和石方開(kāi)鑿?fù)膺\(yùn)的全部機(jī)械設(shè)備并合理組織施工和機(jī)械車輛調(diào)配，保證工程按期完成。
((4)乙方應(yīng)服從甲方代表統(tǒng)一指揮，按照甲方要求進(jìn)行施工工作，并嚴(yán)格控制場(chǎng)地內(nèi)的開(kāi)挖設(shè)計(jì)深度和寬度，砂巖部份必須保證基底不得小于軸線外800mm。
(5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，外部因素造成的一切問(wèn)題產(chǎn)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
(6)施工單位在施工作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格管理,杜絕安全事故的發(fā)生,如在施工過(guò)程中(不論是在施工場(chǎng)地內(nèi)還是運(yùn)輸途中)發(fā)生任何安全事故均由施工單位負(fù)全部責(zé)任。
(7)棄土場(chǎng)由乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任：
1.乙方如不能按合同規(guī)定的時(shí)間和工程內(nèi)容完成，扣減工程價(jià)款的5%。如乙方單方不能履行，中途退場(chǎng)按實(shí)際完成部分的60%結(jié)算。
2.由于乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救，直到合格為止，其費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。造成工期延誤及損失由乙方全部負(fù)責(zé)。若乙方不聽(tīng)從甲方現(xiàn)場(chǎng)代表指揮,工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按本合同第五條執(zhí)行。
3.乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期1日，乙方應(yīng)向甲方支付本工程合同總價(jià)千分之五的違約金。
4.甲方有權(quán)在工程結(jié)算時(shí)，扣除因乙方原因所應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用、違約金。
5.乙方在合同簽訂后5天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)并開(kāi)工，如延時(shí)進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工，每延遲1天扣罰金為本工程合同總價(jià)的千分之一。
八、獎(jiǎng)勵(lì)：
1.乙方在合同約定完工時(shí)間內(nèi)，安全且保質(zhì)保量完成本工程，甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方15萬(wàn)元。
2.乙方在本條第一款的基礎(chǔ)上，每提前一天甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方2萬(wàn)元人民幣，本項(xiàng)最高獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元。
九、爭(zhēng)議解決方式：
1.本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
2.本合同引起的糾紛自行協(xié)商解決未果，訴訟當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
十、其他：
1.此合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，立即生效，雙方不得違反。
2.此合同一試 伍 份，甲方執(zhí) 肆 份，乙方執(zhí) 壹 份，結(jié)清款項(xiàng)后本協(xié)議自動(dòng)失效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
簽訂日期： 年 月 日
看了道路土石方施工合同的人還看了：