鋼構工程施工合同模板(2)
鋼構工程施工合同模板
第9條 進度計劃
按雙方協(xié)商的工期要求施工。
第10條 工程預付款、工程款支付及結算
甲乙雙方約定: 主材進場,支付工程款總價的30%,工程竣工驗收后,保留工程總價款的5%質保金,(壹年驗收后支付)。 付清剩余尾款。
第11條 保修
保修內(nèi)容、范圍:乙方承包范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容,和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。
保修期限: 。
在保修期限內(nèi),乙方對施工質量問題免費維修,在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。
有關保修細則,雙方另定協(xié)議。
第12條 爭議
雙方應嚴格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作的精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:
1、雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內(nèi),雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
2、雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調解結果使調解結果無法執(zhí)行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。 如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
第13條 違約
如有違約,應按經(jīng)濟合同法的原則,由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。
第14條 安全施工和文明施工
乙方應嚴格執(zhí)行上級有關部門的安全生產(chǎn)規(guī)定,因施工造成工傷事故由乙方負責。
乙方應根據(jù)本工程的員工作好安全、文明施工教育。
乙方應嚴格執(zhí)行上級有關部門的文明施工規(guī)定,否則發(fā)生的一切費用及造成的損失由乙方負責。
第15條 不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延誤和工程破壞,雙方另行協(xié)商處理。
第16條 合同的生效和終止
本合同自雙方蓋章之日起生效,至保修期滿后終止。
第17條 合同份數(shù)
本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
地址: 地址:
法定代表人 法定代表人
授權代理人: 授權代理人:
日期: 日期:
鋼構工程施工合同范文三
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法律、就本項工程建設有關事項,遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程內(nèi)容:屋后2.6米*11米加建二層主體,框架結構,墻體為24墻,部分為24紅磚砌筑,里外抹灰一遍。屋前2米*11米地梁與一層地面做平。 拆除屋前面原主體部分,甲方負責全部施工材料及施工機械,乙方負責全部人工費用及生活費用,出現(xiàn)一切安全事故由乙方負責。
1.4總工期: 天
1.5開工日期:年月日。
1.6竣工日期:年月(實際開工時間以現(xiàn)場具備開工條件為準)。
1.7合同條款:本工程總造價(小寫):金額大寫: (注:最終結算以實際竣工工程數(shù)量為準)。
第2條 付款方式
1 工程預付款:合同簽訂之日,甲方應向乙方支付工程款的,即 元 。
2 工程進進度款:結構工程主體完工后,甲方向乙方支付工程款的,即 元。
3 工程進度款:工程竣工驗收合格后一周內(nèi),甲方向乙方支付工程款的即 元。
第3條 竣工驗收
1 工程具備竣工驗收條件時,乙方向甲方提供竣工資料,甲方應在乙方送交驗收資料一周內(nèi)組織驗收,并在驗收后5天內(nèi)給予批準或提出修改意見。
2 甲方在乙方送交驗收報告一周內(nèi)無正當理由不組織驗收,或在驗收后5天內(nèi)不予批準且未提出修改意見,可視為竣工驗收已被批準。
3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,如需修改才能達到竣工要求的,應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
第4條 爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商解決,協(xié)商無效時,經(jīng)人民法院裁決。
第5條 違約
甲乙任何一方不能按本協(xié)議條款定內(nèi)容履行自己的各項義務及發(fā)生使合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
第6條 合同生效與終止
1、本合同自訂立之日起生效。
2、乙方收到竣工結算款、交付竣工工程,本合同即告終止。
第7條 合同份數(shù)
本合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方分別保留:副本份。
第8條 補充條款
本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致作為本合同補充內(nèi)容。
發(fā)包方: (章) 承包方:(章)
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
看了鋼構工程施工合同的人還看了:
3.鋼構工程承包合同