鋼構(gòu)施工合同

　　鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)通常分為輕型鋼結(jié)構(gòu)、住宅鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)和橋梁鋼結(jié)構(gòu)5大子類 。那么鋼構(gòu)施工合同怎么寫呢?以下是在學習啦小編為大家整理的鋼構(gòu)施工合同范文，感謝您的欣賞。

　　鋼構(gòu)施工合同范文一

　　發(fā)包方：

　　承包方：(簡稱乙方)

　　本合同書是依照我國民法、合同法、建筑法、招投標法、預算法、建設工程價款結(jié)算暫行辦法、行業(yè)規(guī)范及最高人民法院司法解釋等相關(guān)法律制定。對雙方的權(quán)利義務，雙方已經(jīng)明確，意思表示一致，自愿訂立本合同。

　　一、 甲方將本工程以 構(gòu)形式為 工程，檐口高度為6米，總建筑面積約 ㎡。(面積如有變動，按實際面積計算)。

　　二、 甲乙雙方協(xié)定每平方米 元，封墻每平方米 元，合計金額約 元，大寫約 (面積如有變動，按實際面積計算)。

　　三、 乙方承建地址：

　　四、 工期：自合同簽訂之日，甲乙雙方約定工期為 月，即 年 月 日至 年 月 日。如遇下列情況之一，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場同意后，工期順延：

　　1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供滿足作業(yè)要求的場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工時;

　　2、重大設計變更，發(fā)包方提供的工程地質(zhì)資料不準，致使設計改變或由于施工無法進行的原因而影響進度的，自提出變更之日起到變更項目完成止，作工期順延;

　　3、在現(xiàn)場施工或因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時以上)，影響正常施工時;

　　4、因人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法規(guī)和強制性技術(shù)規(guī)程要求必須停止作業(yè)或停工的，自應停工或停止作業(yè)起，到應復工之日止，工期順延;

　　5、基礎由發(fā)包方負責承擔的，由于發(fā)包方的延期或因基礎工程質(zhì)量不符合設計要求而影響承包方的正常施工，或因發(fā)包方負責的其它工程項目因交叉施工而影響承包方正常施工的，自影響開始之日起，到影響消除之日止，作工期順延;

　　五、 保修期：本工程保修期為 年，保修期內(nèi)出現(xiàn)因乙方施工造成的質(zhì)量問題，由乙方無償進行返修;人為損壞及不可抗力造成的建筑物損壞或無法使用，乙方不承擔任何責任。

　　六、 施工期間乙方工人生活費用由乙方負責;乙方負責安全文明施工，施工中發(fā)生意外事故由乙方負全責(乙方應為施工人員購買人身保險)。

　　七、 付款方式：

　　1、甲乙雙方簽訂合同后，甲方預付給乙方工程總造價的%， 約 元 。

　　2、工程完工，甲方驗收合格后扣除工程總造價的%，約 元作為工程質(zhì)保金，甲方在三日內(nèi)將工程余款一次性付給乙方，質(zhì)保金 月后一次性付清。

　　八、 驗收事項：乙方全部安裝完畢，甲乙雙方組織人員驗收，在安裝完畢三日內(nèi)，甲方未組織人員驗收視為合格，如無質(zhì)量問題，甲乙雙方簽字合格，未經(jīng)雙方簽字建筑物不得使用，否則出現(xiàn)問題，由使用方負責。

　　九、 質(zhì)量要求：乙方應嚴格按照工序進行施工，并保證工程整體造型美觀，節(jié)點牢固，拼接合理對稱，線性良好，抗風、抗震性能良好，不漏雨。

　　十、 雙方承擔責任范圍：

　　1、甲方負責提供水、電、安裝工人的住宿事項，并免收水電住宿費。

　　2、乙方提供技術(shù)咨詢服務，嚴格保證構(gòu)件材質(zhì)和外購件的質(zhì)量。

　　十一、違約責任：

　　1、甲方如不能按照合同約定的條款及時撥付工程款，每延付一天按應付金額的1%償付乙方且工期順延，因甲方原因造成乙方停工誤工，甲方應承擔誤工損失。

　　2、因乙方原因造成產(chǎn)品延期交付或工程未能按期交工，每天按合同金額的1%償付甲方;若甲方工程款撥付不及時，乙方有權(quán)停工。

　　3、任何一方違約或單方解除合同，應承擔違約造成的經(jīng)濟損失。乙方工期延期不得超過15天。

　　十二、合同有效期：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲乙方各執(zhí)一份。

　　本合同未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商解決。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　地址： 地址：

　　年 月 日

　　鋼構(gòu)施工合同范文二

　　發(fā)包單位： (以下簡稱甲方)

　　分包單位： (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　第一條、 工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程建筑面積 ： m2。

　　四、合同價款：

　　工程總造價(人民幣大寫)：**佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元)，其中鋼構(gòu)件制作工程價款**佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元)，鋼結(jié)構(gòu)安裝工程價款**佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元);詳見報價清單。

　　五、合同價款調(diào)整

　　本合同價款采用 方式確定。

　　1、 固定總價合同，合同價款調(diào)整方法：甲方或設計單位出具的變更聯(lián)系單;

　　2、 固定單價合同，合同價款調(diào)整方法：依據(jù)施工圖紙和甲方或設計單位出具的變更聯(lián)系單，工程量按實結(jié)算;

　　3、 按 信息價,無價材料以 方式確認。

　　六、其它： (配合費、水電費的)計算、支付口徑，詳見報價清單。

　　第二條、合同價款的支付時間和方式

　　一、工程款的支付

　　(進度款有兩種付款方式，一是按節(jié)點支付，一是按月進度支付，廠房、體育場館等同時實施的項目類型按節(jié)點付，如下述表示，高層或其他有先后施工順序的項目可以按照月進度支付，這樣第2、3條調(diào)整如下：進度款按月完成支付**%，月比例加上預付款比例在80%左右，每月25日上報實際完成量，經(jīng)監(jiān)理和甲方審核后次月5日支付。)

　　1、本合同簽訂之日起3日內(nèi)，甲方支付合同總價的預付款，計人民幣(大寫) **佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元);

　　2、主體鋼構(gòu)件和安裝人員進場后3日內(nèi)， 甲方支付合同總價的%進度款，計人民幣(大寫佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元);

　　3、屋面板、墻面板進場3日內(nèi)，甲方支付合同總價的，計人民幣(大寫) 萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元);

　　4、 工程完工后支付合同總價的%，計人民幣(大寫) (￥：);

　　5、 工程竣工驗收后3日內(nèi)，乙方將竣工結(jié)算報告交甲方審查，甲方在接到結(jié)算資料后3日內(nèi)審查完畢，在3日內(nèi)除合同總價 %作為保修金外，余款付清。(對高層或其他鋼結(jié)構(gòu)完成后整體竣工驗收時間間隔很長的項目類型，要約定完工后的竣工驗收時間。)

　　6、 工程變更聯(lián)系單累計超過合同總價的%，則按上述比例支付。

　　7、 保修金待工程驗收合格之日起

　　二、工程完工乙方提供竣工驗收報告后45天內(nèi)，甲方不組織工程驗收，則視為驗收合格。

　　三、甲方應根據(jù)本合同條款來支付各類工程款項，如在規(guī)定時間內(nèi)，甲方未按約定支付，由此造成乙方停工、誤工的經(jīng)濟損失應由甲方承擔。乙方可在三天后向甲方發(fā)出付款書面通知，甲方在接到通知后，三天內(nèi)仍未付款，乙方有權(quán)停止施工，停工的損失由甲方承擔，停工超過15天，乙方有權(quán)單方終止合同。

　　第三條、工程期限

　　一、根據(jù)甲方要求，計劃鋼構(gòu)進場時間為 年 月 日，鋼構(gòu)進場后安裝總工期為 天。如遇特殊情況需要延期或提前，甲方應提前三天書面通知乙方。

　　二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延。

　　1、按施工準備規(guī)定要求，甲方不能提供施工場地、水、電源或道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工的。

　　2、較大設計變更，提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度的。

　　3、在施工過程中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工的。

　　4、未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款而影響施工。

　　5、如基礎工程由甲方負責承擔，由于甲方拖延或因土建質(zhì)量不合格、或因甲方負責的其它工程項目因交叉施工而影響乙方施工的，工期相應順延。

　　6、其它因甲方不可抗拒的因素而延誤工期或不可預見原因造成的中途停工。

　　三、乙方在以上情況發(fā)生后的五天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到后應在六天內(nèi)予以確認答復，逾期不予答復，視為認可。