家庭居室裝飾裝修工程施工合同樣本

　　家庭居室裝飾裝修工程施工合同范文三

　　承包方： (以下簡稱“乙方”)

　　聯(lián)系電話：

　　本工程項目經(jīng)理：________________________

　　聯(lián)系電話：______________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點及面積：_______________

　　1.2 工程造價：_______________。

　　1.3 工程承包方式：

　　雙方商定采取乙方包工、包全部材料。(見附件乙方提供裝飾裝修材料明細及預算表)

　　1.4工程期限

　　開工日期

　　第二條 工程監(jiān)理

　　本工程由乙方自行進行工程監(jiān)理。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙：甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費包括在工程價款內(nèi)。

　　第四條 甲方義務

　　4.1開工前3天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　4.2 開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　4.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　4.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，乙方應負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方不要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

　　4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　4. 6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用由甲方交納(出入證除外)，乙方提供物管所需相關(guān)文件及辦理裝修相關(guān)手續(xù)。

　　第五條 乙方義務

　　5.1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;

　　5.2 在未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、水、電及燃氣管線等，否則應承擔相應責任;

　　5.3嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.4保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

　　5.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;

　　5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

　　5.7乙方設(shè)計師負責對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條 工程變更

　　6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效。

　　6.2合同簽訂后，乙方不得以任何理由增加工程款(甲方簽字認可的除外);甲方工程減項在總工程款10%以內(nèi)(含10%)，乙方應當準許并在價款中扣減。，甲方工程減項超過總工程款10%須向乙方支付減項總額8%的變更費。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 本項工程全部由乙方提供的材料、設(shè)備的(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應按上述明細表及時采購材料、設(shè)備并運到施工現(xiàn)場，若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承相;

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;

　　8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;

　　8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條 質(zhì)量標準

　　9.1 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第1和2項標準驗收：

　　(1)《GB50210--2001建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》

　　(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》

　　9.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：

　　(1)可向成都市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解;

　　(2)如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　(2)竣工驗收。

　　乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

　　10.2 工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件：工程保修單)。

　　第十一條 工程款支付方式

　　11.1 雙方約定合同生效后，甲方按約定直接向乙方的指定帳戶支付工程款：

　　乙方的開戶名：帳號(卡號)：

　　第一次：合同簽訂后，當日付款百分之五十，即7940元。

　　第二次：乙方貼磚及乳膠漆基礎(chǔ)完成，甲方付款百分之四十，即6352元。

　　第三次：乙方完工后二個工作日，甲方付款百分之十，即1588元

　　11.2工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應在工程結(jié)算單(見附件工程結(jié)算單)上簽字，甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。

　　第十二條 違約責任

　　12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程總造價25%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;

　　12.2工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;

　　12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;

　　12.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金，甲方有權(quán)在工程款中扣款。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，任何一方有權(quán)向成華區(qū)人民法院起訴。

　　第十四條 幾項具體規(guī)定

　　14.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，垃圾清運費用已含在合同價款中;

　　14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙壹把，交給乙方項目經(jīng)理或施工負責人負責保管工程竣工移交給甲方;

　　14.4施工期間，乙方每天的工作時間遵守物業(yè)管理的規(guī)定。

　　第十五條 附則

　　15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，更換項目經(jīng)理視為項目轉(zhuǎn)包。

　　15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;

　　15.3合同履行完后自動終止;

　　15.4雙方簽字的合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　第十六條 其它約定條款：甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________

　　委托代理人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______

　　項目經(jīng)理(簽字)

　　2年____月____日 ____2013____年_______月______日

　看了家庭居室裝飾裝修工程施工合同的人還看了：

1.家庭居室裝飾裝修施工合同書范本

2.家庭居室裝修施工合同模板

3.室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同范本

4.室內(nèi)裝飾裝修施工合同樣本

5.家庭裝修承包合同范本

6.家庭裝飾合同范本