建筑裝飾裝修施工合同樣本(2)
第四條 關于工程價款及結算的約定：
1、工程造價：參照工程預算書(合同附件1)。雙方約定，如變更施工內(nèi)容，、變更材料，本部分的工程款按實另計。
2、結算方法：
(1)各項工程按實際完成工程量結算。工程分部分項單價按照工程預算書(合同附件1)單價作為結算依據(jù)。
(2)付款方式： 首付總造價的30%，中期總造價的30%，油漆工進場總造價的
注：如甲方不按合同付款方式付款給乙方，甲方要承擔違約責任、乙方因因而造成的損失有甲方全權負責。
第五條 其它事項：
1、甲方工作：
(1)甲方應在開工前三天，向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分空屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等協(xié)調(diào)工作。
2、乙方工作：開工前要提供各種材料樣本、施工圖紙、和施工方案并指派乙方駐工地代表，全權負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。如更換人員，乙方應及時局面通知甲方。要注意節(jié)約，文明施工。如因乙方施工質(zhì)量問題造成的損失、由乙方賠償損失。
第六條 糾紛處理方式：
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、雙方通過協(xié)商、調(diào)解解決;協(xié)商、調(diào)解不成時可以向人民法院提起訴訟。
第七條 合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需要變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致，重新簽定補充協(xié)議。合同簽定后施工前，一方如果要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10% 支付違約金，辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，需向另一書面形式提出，經(jīng)雙方同意后辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第八條 附則
1、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。凡在本省市各家庭裝飾有形市場簽定的合同，本合同應一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字生效。
2、本合同當事人自愿簽證的，具有法律責任，雙方應共同遵守。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
建筑裝飾裝修施工合同范文三
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方可達成如下協(xié)議。
第一條：工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包范圍：報價書及效果圖、施工圖顯示的工作內(nèi)容
1.4承包的方式：包工包料
1.5工期：本工程自2009年08月01日開工，于2009年09月08日竣工。
1.6工程質(zhì)量：達到國家及地方質(zhì)量評估合格標準。
1.7合同價款(人民幣大寫)：
第二條：甲方工作
2.1開工前叁天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明貳份，并承擔設計圖紙的相關費用，向乙方進行現(xiàn)場交底。
2.2指派徐曼為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變 更、登記手續(xù)和其他事宜。
第三條：乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派張耀剛為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程品進行保護。
第四條：關于工期的約定
4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期應相應順延。
第五條：關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明，設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300—88)和《河南省建筑裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗評定標準》(YJG33—97)等國家、省制訂的規(guī)范及標準為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期延續(xù);若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自解到驗收通知七日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條：關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。(報價單以外零星施工項目的費用另計)
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在15天內(nèi)，結清尾款。
第七條：關于材料供應的約定
凡由乙方采夠的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條：有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于一方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條：獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方500元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按付款額的1‰支付滯納金
9.2由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。
9.3未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.4未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責。
9.5因乙方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條：爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)節(jié)。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，由工程所在地人民法院解決。
第十一條 其他約定
11.1報價書內(nèi)容包括二樓室內(nèi)、走廊裝修、一層辦事大廳裝修、樓梯間裝修及裝修部分照明、開關、插座等項目。
11.2報價書中約定的材料必須有國家環(huán)保認證書，進場后須經(jīng)甲方驗收后使用，否則該批材料不合格處理。
11.3一切安全責任事故費用均由乙方負責。
11.4保修期為一年。
11.5水電費按決算價的0.5%扣除。
11.6對居民的財產(chǎn)造成損壞者，乙方承擔賠償責任。
11.7報價單作為合同附件同本合同具有同等法律效力。
第十二條 附則
12.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
12.2本合同履行完成后自動終止。
1、 施工圖紙說明
2、 工程項目一覽表
3、 工程預算書
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
合同簽訂日期： 年 月 日
看了建筑裝飾裝修施工合同的人還看了：
4.裝飾施工合同
建筑裝飾裝修施工合同樣本(2)
上一篇：建筑裝修工程施工合同范本
下一篇：建筑裝飾裝修合同樣本
