隧道照明工程施工合同范本
隧道照明施工中,保證隧道照明施工安全、行車安全非常重要。隧道照明工程施工合同怎么寫呢?以下是在學習啦小編為大家整理的隧道照明工程施工合同范文,感謝您的欣賞。
隧道照明工程施工合同范文一
發(fā)包方: (以下簡稱“甲方”) 承包方:(以下簡稱“乙方”)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就 照明工程,特訂立本合同。
1. 合同內(nèi)容
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程范圍:
施工工期
2.1開始工作日期: 年 月 日
2.2結(jié)束工作日期: 年 月 日
2.3總?cè)諝v工作天數(shù)為 : 天
2. 承包方式
本工程為包工包料(包含燈具采購)的承包方式。
3. 合同價款及付款方式
4.1合同總價款(暫定)人民幣:
4.1.1合同總價款包括照明燈具、工程施工費。
4.2付款方式
4.2.1施工進場兩天內(nèi)支付暫定工程款的70%,竣工驗收后支付至總工程款的100%。
4.2.2合同價款的增減:工程量以竣工圖為基準。
4.燈具技術參數(shù)要求
4.1光通量:
4.2顯色指數(shù):
4.3色溫:
4.4配光曲線:
4.5整燈光效:
4.6壽命:
4.7工作溫度:
4.8燈具和電源防護等級為IP65;
4.9工作電壓:AC185V~265V,頻率為50HZ+-10HZ
4.10光通維持率:
4.11道路平均照度和均勻度要求:
4.12未作要求部分,須滿足國家及省市相關規(guī)范要求。
5.質(zhì)量要求
依據(jù)《城市道路照明設計標準》(CJJ45-2006)、圖紙設計標準及相關驗收標準;光衰≤5%/年。
6.雙方責任
6.1甲方責任:
6.1.1甲方在乙方施工前,向乙方提供 原來地下管網(wǎng)圖、照明工程電氣施工圖(招標文件中提供的圖紙)電子版。
6.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電。
6.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。
6.1.4由于工期太緊,甲方必須在收到乙方文件(包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件)2小時內(nèi)予以確認,否則視為甲方已確認。
6.1.5甲方負責協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場中發(fā)生的非施工單位引起的各種問題。
6.1.6甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內(nèi)組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結(jié)算。
6.2乙方責任:
6.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。
6.2.2調(diào)試驗收合格后,需免費對甲方操作人員進行技術培訓,直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。
6.2.3按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理,如在施工期間發(fā)生施工質(zhì)量、安全事故,應及時報告甲方。保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定,按文明工地標準組織施工,做到“工完、料凈、場地清’。
6.2.4隱蔽工程,隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收,經(jīng)甲方驗收合格后方可隱蔽,自行隱蔽無效。
6.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現(xiàn)場管理制度,遵守甲方有關施工現(xiàn)場管理的有關規(guī)定,承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現(xiàn)場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。
7.暫停施工
7.1當碰到重大質(zhì)量事故、安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后12
小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,業(yè)主代表應當在2小時內(nèi)給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到乙方復工要求后2小時內(nèi)未予答復,承包方可自行復工。因甲方原因造成停工的,由甲方承擔所發(fā)生的追加合同價款,賠償乙方由此造成的損失,工期順延。因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。
7.2非甲乙雙方的原因,切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數(shù))可進行暫時停工。
8.工程延誤
對以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認后,工期相應順延;
8.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等,致使施工不能正常進行;
8.2經(jīng)甲方認可的設計變更和工程量增加;
8.3一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;
8.4因甲方原因造成乙方的人員窩工,乙方有權索賠窩工費,同時工期順延。
9.不可抗力 9.1 照明工程為冬季室外施工,由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期。
9.2非甲乙雙方的原因,而是不可預料的外界因數(shù)影響造成的停工,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期。
10.變更
施工中甲方對原設計進行變更,應在變更前3天,向乙方發(fā)出書面變更通知,乙方按通知進行變更。因變更導致的費用按合同的結(jié)算辦法方法計價,延誤的工期相應順延。
11.驗收
11.1安裝工程開始前,乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單,報給甲方,甲方要在2小時內(nèi)對材料的質(zhì)量進行檢查。
11.2隱蔽前通知甲方,經(jīng)甲方驗收合格后方可隱蔽。
11.3燈具安裝調(diào)試完畢后,經(jīng)甲方驗收合格,作為本工程的最終質(zhì)量驗收。
12.工程質(zhì)保期
12.1本工程質(zhì)保期為工程驗收合格之日期 年。保修期內(nèi)如工程發(fā)生故障,乙方必須在接到通知后的12小時內(nèi)派人員維修,因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的工程維修,甲方支付維修所發(fā)生的費用,乙方維修。因安裝問題引起的工程維修,乙方負責免費維修。
12.2保修期滿后,乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務,若工程發(fā)生故障,乙方應在接到通知后24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場維修,以最優(yōu)惠的成本價維修更換。
13.違約責任
13.1本工程驗收質(zhì)量必須達到乙方承諾的合格標準。
13.2除不可抗力外,甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款,否則,違約方須承擔違約責任。
13.3若乙方未能按本合同工期完工,每延誤一天,支付合同總價的萬分之二的違約金,若甲方未能按本合同支付工程款,乙方有權停工,甲方支付誤工費,由此造成工期延誤由甲方負責。
14.爭議的解決
凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,合同各方應通過友好協(xié)商解決:如果協(xié)商不能解決,任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。
15.其它
15.1由于開挖路面原因移動部分苗木時,乙方請甲方代表現(xiàn)場確認,甲方代表同意后,乙方挖處苗木,苗木的種植工作不在乙方合同范圍內(nèi),乙方不負責。
15.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。
15.3本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,另簽補充協(xié)議。 15.4本合同一式六份,甲乙雙方各三份。
發(fā)包方(蓋章): 承包方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電 話: 電 話:
單位地址: 單位地址:
時 間: 時 間:
開戶行:
賬 號:
隧道照明工程施工合同范文二
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,結(jié)合本項目工程的具體情況,甲乙雙方協(xié)商達成一致,并訂立本合同以雙方共同遵守:
第一條 工程概況
1.1工程名稱:鄭州市白沙園區(qū)廣惠街道路照明工程
1.2工程地點:鄭州市白沙園區(qū)廣惠街道路
1.3施工范圍:廣惠街照明施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。包括但不限于160KVA箱變安裝、鄭州市白沙園區(qū)廣惠街路燈的安裝,電纜的鋪設,箱變與路燈電纜線的對接、敷設及安裝調(diào)試。
1.4承包方式:包工包料
1.5工程質(zhì)量:滿足設計要求,符合國家行業(yè)驗收標準
本合同按照電氣裝置安裝工程10KV電力電纜埋地鋪設施工及驗收規(guī)范(GB50173-92)及電力部門有關規(guī)定施工。
1.6工程造價:經(jīng)雙方協(xié)商本工程為包干價,一次性包死,除設計變更外不再做任何調(diào)整。本工程固定包干價為 1260000.00 元人民幣,大寫: 壹佰貳拾陸萬元整 。
1.7工程工期:從 甲 方 通 知 乙 方 進 場施工之日起計算,工期為 暫定30 天。