內(nèi)外墻油漆施工合同范本(2)
4、 每一道工序完成后，報(bào)請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員驗(yàn)收合格簽字和監(jiān)理驗(yàn)收合格簽字后才能進(jìn)入下道工序的施工，如果未經(jīng)驗(yàn)收簽字進(jìn)入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工費(fèi)損失由施工方全部承擔(dān);
5、 工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
6、 本工程保修期為二年。
第五條 付款方式
施工期間，甲方只提供生活費(fèi)，工程完工初驗(yàn)合格后撥付施工費(fèi)的50%;竣工驗(yàn)收決算完畢付到施工費(fèi)的95%，余款作為保修費(fèi)二年，無(wú)施工質(zhì)量問(wèn)題到期一次無(wú)息付清。
第六條 違約責(zé)任
1、在合同規(guī)定的工期內(nèi)，乙方不能保質(zhì)保量按期完工每拖一天甲方罰款多少由造成方全部承擔(dān);
2、原因造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方協(xié)商解決，并有責(zé)任方賠償由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失;
3、 空桶回收，缺少一個(gè)罰二桶漆款;浪費(fèi)一桶罰十桶漆款;偷倒一桶罰一百桶漆款;
第七條 施工安全
乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工安全措施，發(fā)生任何安全事故全部責(zé)任由乙方承擔(dān);甲方概不負(fù)責(zé)(具體參見(jiàn)施工要求及施工安全協(xié)議)。
第八條 爭(zhēng)議地解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由仲裁委員會(huì)仲裁，或人民法院裁決。
第九條 其他約定事項(xiàng)
1、甲方提供膩?zhàn)印⒌灼?、面漆，乙方?fù)責(zé)所有工具;
2、乙方負(fù)擔(dān)在施工中的用電費(fèi)用;
第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件與合同具有同等法律效力。
第十一條 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方： (蓋章)
代表人：
乙方：(蓋章)
代表人：
年 月 日
內(nèi)外墻油漆施工合同范文篇三
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 身份證號(hào)碼：
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 身份證號(hào)碼：
按照[中華人民共和國(guó)合同法]和[建筑安裝工程承包合同條理]的規(guī)定，結(jié)合本工程情況，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本合同：
第一條 工程概況
1、 工程名稱(chēng)：
2、 工程地點(diǎn)：
3、 承包范圍：內(nèi)墻油漆施工
4、 承包方式： 1、包輕工 ; 2、包工包料。
5、 工程價(jià)款： 元。
6、 工程期限：本工程工期為 。
第二條 甲方義務(wù)
1、開(kāi)工前1天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工要求或做法說(shuō)明 1份，并向乙方進(jìn)行交底;
2、指派 為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同的履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收等事宜;
3、協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)事宜。
第三條 乙方的義務(wù)
1、 參加甲方組織的施工要求或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬訂施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定;
2、 施工隊(duì)長(zhǎng)為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行安全監(jiān)督檢
查;按要求組織施工，保質(zhì)、保量按工期完成任務(wù)，解決有乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜;
3、 乙方在工程施工期間，應(yīng)遵守甲方的有關(guān)規(guī)定，有義務(wù)及責(zé)任維護(hù)甲方的信譽(yù)及利益，不做有損甲方的事情;
第四條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、 工程質(zhì)量：如同鐵西康和麗舍對(duì)面底商對(duì)比
第五條 付款方式
從開(kāi)工日記起每 天付總工程款30%，完工后只壓 元作為維修金(許打欠條)， 天內(nèi)被必須付清。
第六條爭(zhēng)議解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由仲裁委員會(huì)仲裁，或人民法院裁決。
第七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方各持一份。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章) 電話(huà)： 電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
看了內(nèi)外墻油漆施工合同的人還看了：
內(nèi)外墻油漆施工合同范本(2)
