裝飾是最早的藝術(shù)形式之一,那么裝飾承攬合同又是怎樣的呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的裝飾承攬合同范文，感謝您的欣賞。

　　裝飾承攬合同范文一

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下協(xié)定：

　　第一條 工程概況

　　甲方將新橋鎮(zhèn)德勝村民委員會辦公室裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

　　第二條 甲方責任

　　1. 開工前甲方協(xié)商各方面的關(guān)系，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部或者部分騰空房間，清除影響施工的障礙物，對于只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施，以影響施工為原則。

　　2.提供施工期間的水源、電源等必要資源。并說明使用事項。

　　3. 參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收。

　　第三條 乙方責任

　　1.乙方負責按市場均價代為采購裝修原料，提供相應(yīng)單據(jù)由甲方專人驗收簽字。

　　2.按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)，保質(zhì)保量的完成任務(wù)。如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應(yīng)責任。

　　3.乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力完成本工程的工作。乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成。

　　第四條 付款方式

　　1.裝修材料款于2015年底由甲方付清。

　　2.乙方人員工資按照市場價格每人165元/天結(jié)算。工資于2015年底付清85%，剩下15%在2016年6月份結(jié)算完畢。

　　第五條 合同解除

　　1.合同履行完畢后，本合同自動解除。

　　2.合同履行過程中，可提前解除本合同。

　　第六條 合同爭議

　　1.合同工履行過程中如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。

　　2.解決不成的，向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第七條 本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章起生效。

　　甲方(簽章): 乙方(簽字)

　　年月日：

　　裝飾承攬合同范文二

　　甲方(業(yè)主)：

　　乙方(承包方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本裝飾工程具體情況，經(jīng)甲方與乙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，雙方共同遵守。

　　一、 合同主要內(nèi)容：

　　(1)甲方將自己位于： 的室內(nèi)(外)裝飾工程以 包工包料 形式交給乙方承做。

　　(2)工程總造價(大寫)：

　　(3)工期 天，自進場之日起開始計算。 年 月 日起 至 年 月 日止為合同有效期。

　　(4)工程款付款方式如下：

　　a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。

　　b、分期付款：

　　首付( )工程總造價60﹪的工程款—— 元

　　中期( )工程總造價的35﹪工程款——

　　工程結(jié)束驗收合格三日之內(nèi)付工程總造價的5﹪工程款—— 。

　　(5)工程保修期：二年

　　(6)本協(xié)議簽定生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行協(xié)議所規(guī)定的各項條款，在施工過程中，一切以本協(xié)議書中的“預(yù)算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協(xié)議，否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經(jīng)濟損失。

　　(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權(quán)力立即停工，所造成的一切后果及經(jīng)濟損失由甲方承擔。

　　四、材料及設(shè)備：

　　本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的供應(yīng)、驗收及保管方式，經(jīng)雙方協(xié)商，按照下列要求辦理：

　　(1) 材料進入裝飾現(xiàn)場后，乙方應(yīng)妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。

　　(2) 甲方提供材料，因材質(zhì)發(fā)生的質(zhì)量問題應(yīng)由甲方承擔。

　　(3) 乙方提供材料，因材料與原定材料材質(zhì)不符發(fā)生的經(jīng)濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應(yīng)書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。

　　五、工程質(zhì)量和檢查驗收

　　(1)承包方應(yīng)嚴格按照雙方約定的裝飾范圍和內(nèi)容進行施工，對裝飾工程質(zhì)量，要接受甲方的監(jiān)督。

　　(2)裝飾工程經(jīng)驗收合格的，雙方應(yīng)簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。

　　(3)驗收中發(fā)現(xiàn)裝飾工程有問題的，應(yīng)分清責任。屬于施工原因造成的，應(yīng)按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收?？⒐と掌谝宰詈蠛细竦娜掌跒闇剩?/p>

　　(4)裝飾工程的保修內(nèi)容：

　　保修期內(nèi)裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內(nèi)，由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)無條件的進行維修，保修期內(nèi)如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設(shè)備。

　　備注：

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　本合同簽定地點：

　　時間： 年 月 日

　　裝飾承攬合同范文三

　　定 作 方(甲方)：______________________ ______________ 地 址：__________ ______________ 電話：________ ___
承 攬 方(乙方) ：_______________ _______________ 地 址：_______ _____ 電話：_______ ____

　　定作方委托承攬方安裝氟碳門、窗，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守，具體條款如下：

　　1、品名或項目

　　甲方將安裝氟碳門、窗，事務(wù)承包給乙方，由乙方在規(guī)定的工期內(nèi)提供規(guī)定的氟碳門、窗，材料，完成工程，甲方給付報酬。

　　2、合同履行地點：

　　3、工程單位價款(每平方米)：每平米 元。

　　4、總價款：

　　1)、工程質(zhì)量：應(yīng)符合建筑行業(yè)國家安全標準，如甲乙雙方另有約定，約定優(yōu)先___________________

　　2)、氟碳門、窗，原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：_ _ 由乙方提供，_ _居然牌氟碳門、窗_____玻璃10mm(中空鋼化)，__ _規(guī)格10*44*2。____________

　　3)、履行的期限、地點和方式：合同工期為 天，時間為 年 月 日到 年 月 日。

　　4)、驗收標準和方法：乙方完成工程須經(jīng)甲方驗收合格，符合國家安全標準以及合同約定之標準_____________________

　　5、結(jié)算方式：

　　工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫承攬結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)清合同款項。

　　6、違約責任 1)、合同雙方當事人在履行合同過程中所發(fā)生的安全事故等損害，由自己負責，對方不承擔法律責任。2)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失，未造成損失的，應(yīng)支付合同總價的5%為違約金; 3)、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失; 4)、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延，并承擔合同總價的5%的違約金;5)、由于乙方原因致使工期延誤的;從延誤的第一天至第五天，每天的違約金按合同總價的1%計算，從第六天至第十天，每天的違約金按合同總價的2%計算，以此類推。

　　7、合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第__________種方式解決：

　　1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

　　2)、向合同簽訂地人民法院起訴。

　　8、其他具體規(guī)定

　　1)、因乙方工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的________________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)______ 元(此費用不在工程價款內(nèi));

　　2)、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。

　　9、附則

　　1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　2)、合同履行完后自動終止。

　　3)本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

　　簽約日期： 年 月 日

　　簽約地點：

　看了裝飾承攬合同的人還看了：

1.家庭裝修承攬合同范本

2.房屋裝修承攬合同模板

3.安裝承攬合同

4.房屋裝修承攬合同模板(2)

5.房屋建設(shè)承攬合同書范本

6.建筑施工承攬合同樣本