玻璃幕墻工程合同_玻璃幕墻工程合同范本(2)
乙方責任：
1、 保證加工及安裝質量，嚴格按本合同第三條規(guī)定的技術要求和有關規(guī)范標準執(zhí)行;
2、 對超過規(guī)范規(guī)定的影響本工程安裝的土建施工誤差，及時報于甲方;
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，應由乙方負責;
4、負責未驗收前的成品保護
5、嚴格遵守工地現場施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要嚴格按照工地有關安全規(guī)定及制度進行施工，如發(fā)生安全和質量事故，或造成第三方人員財產損失均由乙方負責。
6、乙方必須按甲方審定的施工計劃組織施工，若由于施工方責任而不能執(zhí)行計劃施工，甲方有權給予乙方一定的處罰。
7、乙方現場施工管理人員，必須服從甲方現場管理人員正確指令。 對不配合、不稱職人員，乙方必須根據甲方要求進行更換，替換人員必須叁天內到崗。
八、 其它
1、合同履行過程中所有經甲方認可的函電和有關資料均為合同附件， 并具有法律效力。
2、本合同簽訂后具有法律效力，雙方發(fā)生不可解決的爭執(zhí)時，可按照法律向當地有關部門起訴。
3、本合同履行過程中如有未盡事宜，雙方另行解決。
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，合同經雙方簽章后生效。
甲方：深圳市中航裝飾設計工程有限公司 乙方：
經辦人： 經辦人：
電話： 電話：
日期： 日期：
玻璃幕墻工程合同范文篇三
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就 合作事項協商一致，簽訂本分包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱：香榭國際南區(qū)一期7、8#樓
二、工程地點：江油市中醫(yī)院旁
三、工程承包內容及范圍：
1、乙方負責按照設計圖紙、變更文件規(guī)范要求驗收標準，玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機械設備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期：
1、開工日期： 2013 年3 月17日;竣工日期：2013年5月 日工程總日歷天數： 天
2、施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應順延;
五、工程質量及材料要求：
1、各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應符合規(guī)范要求。
2、對現場監(jiān)理提出的問題應立即安排人員處理，嚴禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴重問題，必須返工。
4、若返工造成延誤工期的，如對下道工序的工種造成停工，停工的工人人工費由乙方賠償。
六、工程價款： 元/平方米; (按實際面積進行結算)
七、工程價款的撥付及結算方式：
1、工程款的支付：
八、考核驗收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算：
1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發(fā)生的任何費用均由乙方承擔。
2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經甲方、監(jiān)理認可，否則不得使用。
5、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執(zhí)行建設主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關部門對施工現場的管理規(guī)定，做到文明施工。
九、甲方責任：
1、組織有關人員對乙方進場施工作業(yè)人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業(yè)人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監(jiān)控，并按規(guī)定及時做好驗收工作。
4、負責解決乙方進場施工作業(yè)人員的住宿等問題，并及時對其進行衛(wèi)生等方面工作的指導、監(jiān)管。
十、乙方責任：
1、服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規(guī)范和施工驗收規(guī)范，精心組織施工。
2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進場時，由乙方卸料，配合甲方項目部收料人員共同驗收，核對材料的合格證、標牌、規(guī)格、數量，并按材料的規(guī)格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。
6、本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔。
7、本班組在其相關工序開始前和結束后，與其工序相關的班組必須辦理相關交接檢手續(xù)
8、嚴格執(zhí)行安全協議書中的規(guī)定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。
10、乙方應加強對勞務作業(yè)人員的管理，自覺遵守甲方的各項管理規(guī)定。
十一、違約責任：
1、當發(fā)生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：
(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務作業(yè)工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業(yè)工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過十日的，應向乙方支付怠工費，并順延延誤的乙方工作時間。
2、當發(fā)生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付本合同總價款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求，乙方應賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
十二、本工程甲方委派同志為現場負責人，乙方委派同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。
十三、爭議：
甲、乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
工程負責人： 工程負責人：
電話： 電話：
年 月 日 ： 年 月 日：
看了玻璃幕墻工程合同的人還看了：
1.玻璃幕墻工程合同
玻璃幕墻工程合同_玻璃幕墻工程合同范本(2)
上一篇：玻璃幕墻安裝施工合同樣本
下一篇：旋挖鉆機施工合同書范本
