環(huán)氧地坪漆工程合同范本_環(huán)氧地坪漆工程合同模板(2)
環(huán)氧地坪漆工程合同范本_環(huán)氧地坪漆工程合同模板
第七條：甲方提供地坪施工條件
1、 水泥素地符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);混凝土強(qiáng)度不應(yīng)小于C25，表面應(yīng)該壓光;無 裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層 的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、 素地基本平整，2米標(biāo)尺內(nèi)，誤差不應(yīng)大于3mm，整體粉光并養(yǎng)護(hù)28天。
3、 水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、 施工時空氣相對溫度不大于80%，環(huán)境濕度不低于0℃.
5、 施工前甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負(fù)擔(dān)。
6、 施工期內(nèi)甲方不允許安排交叉施工。
7、 提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表
甲方指派 同志作為本工程駐工地現(xiàn)場代表，乙方指派 同志作為本工地現(xiàn)場代表，共同負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工事項。
第九條：違約責(zé)任
1、 本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規(guī)定義務(wù)，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向?qū)Ψ街Ц秲斀稹?/p>
2、 乙方施工完畢，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù);由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負(fù)責(zé)。
3、 甲方應(yīng)及時交所需施工場所提供予乙方進(jìn)場施工，不按排交叉作業(yè)。如因特殊原因進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與乙方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負(fù)責(zé)損失。
4、 甲方應(yīng)按時支付合同規(guī)定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權(quán)停工或中止合同 ，因此造成延誤損失由甲方承擔(dān)，并償付乙方已消耗材料費(fèi)、人工費(fèi)及施工過程中相關(guān)費(fèi)用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、 甲方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約 金。
第十條：合同效力
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結(jié)清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協(xié)商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
單位： 單位：
負(fù)責(zé)代表： 負(fù)責(zé)代表：
電話： 電話:
日期：______年___月___日 日期：______年___月___日
環(huán)氧地坪漆工程合同范文篇三
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(biāo)(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為： 3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機(jī)械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。
5、素地標(biāo)準(zhǔn)及施工條件
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-5施工前定作方向承攬?zhí)峁┦┕D紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費(fèi)由定做方負(fù)擔(dān);
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費(fèi)用則過錯方承擔(dān)。 6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機(jī)械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費(fèi)維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。 8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費(fèi)用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費(fèi)、人工費(fèi)、及施工過程中相關(guān)費(fèi)用等于合同中止給承攬方造成的損失。 9-6 償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補(bǔ)償費(fèi)。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定 作 方： 承 攬 方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳 號： 帳 號：
電 話： 電 話： 日 期： 日 期：
看了環(huán)氧地坪漆工程合同的人還看了：