土方施工合同范本(2)
土方施工合同范本
8.2 工程款支付
工程按合同完工后，甲方按審定的工程量結(jié)算金額支付50%;如2016年春節(jié)前確因雨天過多未全部完成，則按完成量的50%支付。其他款項，待竣工驗收，辦理結(jié)算后支付到90%，余款10%在工程完成至正負零后一次付清。
第九條 糾紛處理
因本合同發(fā)生的糾紛，甲、乙雙方協(xié)商處理;協(xié)商不成，可向***人民法院提出訴訟。
第十條 其他
?、?合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
?、票竞贤皇搅?，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方施工合同范文3
發(fā)包方：_________________________(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責任，就乙方承攬甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
二、承包方式及價款：______元/m3一次性包死(含一切費用)
三、工期：本合同全部工程于____年____月___日開工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工過程中,除遇下列情況外，工期不予順延。
1、因天災(zāi)或其它不可抗力的原因被迫停工的;
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工的;
3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設(shè)備以及其它約定的條件，以及設(shè)備不符合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工的。
四、工程質(zhì)量和保修
1. 工程質(zhì)量要求:按有關(guān)規(guī)定和本合同的約定,經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理工程師和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗,工程質(zhì)量達到合格標準;
2.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、說明文件、國家頒發(fā)的有關(guān)工程規(guī)范、規(guī)程和標準,甲乙雙方的技術(shù)交底文件和甲方的書面指令進行施工,并接受甲方、監(jiān)理和業(yè)主代表的監(jiān)督、檢查;
3.乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求,隨時提供有關(guān)技術(shù)資料,如材料,設(shè)備出廠合格證,試驗報告等影印件或原件(由乙方提供的材料);
4.甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔;
5.工程竣工,經(jīng)驗收達到本合同約定的合格標準,乙方按國家關(guān)于工程保修的有關(guān)規(guī)定承擔保修責任并承擔此項費用。
五、雙方責任
甲方責任
1. 按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結(jié)算款);
2. 協(xié)助乙方辦理有關(guān)施工報建手續(xù)并協(xié)調(diào)與當?shù)卣途用竦年P(guān)系;
3.負責現(xiàn)場施工的協(xié)調(diào)指揮,派出技術(shù)人員對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續(xù);
4.向乙方提供與本合同相關(guān)的圖紙、資料;
5.在開工前,就本工程及相關(guān)項目向乙方進行技術(shù)交底;
6.協(xié)助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續(xù);
7.核查乙方進場人員安全教育證,培訓(xùn)上崗證;
9.負責組織相關(guān)的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作;
10.負責指導(dǎo)乙方進行相關(guān)施工資料的填報工作。
乙方責任
1.服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主現(xiàn)場指揮及管理;
2.服從甲方現(xiàn)場的質(zhì)量、安全、進度、文明施工等管理機構(gòu)的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程項目的施工質(zhì)量、安全、進度、文明施工負責;
3.按時組織施工,保質(zhì)、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內(nèi)容并交付使用;
4.負責根據(jù)本合同關(guān)于施工內(nèi)容的有關(guān)資料(如圖紙,甲方指令等)編制組織,施工方案,并報甲方審批;
5.制定妥善的工程質(zhì)量和安全保證措施;
6.對施工工人進行安全生產(chǎn)方面的教育，杜絕安全事故。
六、結(jié)算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結(jié)算;
2、本合同自簽定生效之日起，甲方應(yīng)在_______日內(nèi)一次撥付給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應(yīng)根據(jù)工程進度撥給乙方進度款。工程未竣工驗收前，可預(yù)留工程總造價的百分之________的尾數(shù)款，待工程竣工驗收合格后結(jié)清，不按合同規(guī)定時間、數(shù)量、比例撥付工程款的，按銀行有關(guān)逾期付款辦法的有關(guān)規(guī)定處理。
3、乙方必須提供經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認可的建安發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款，且工期不予順延。
七、乙方必須服從甲方工地代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協(xié)助與支持。
八、乙方要做好安全生產(chǎn)工作，如發(fā)生安全事故，由此產(chǎn)生的費用由乙方自己承擔。
九、乙方必須將土方運輸?shù)郊追街付ǖ牡攸c，不得外運和亂棄。
十、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。
十一、爭議解決：如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)該友好協(xié)商，協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
十二、未盡事宜,雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.
十三、雙方可以約定將與該工程有關(guān)的工程項目一覽表等文件作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應(yīng)共同遵守。
十四、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份,雙方各持___份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了土方施工合同的人還看了：