彩鋼廠房施工合同范本(2)
彩鋼廠房施工合同范文3
發(fā)包單位：(甲方)：
承攬單位：(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，甲乙雙方共同遵守公平和誠信的原則，就本工程具體施工事項協(xié)商一致，同意訂立本合同，愿意承擔各自責任并且共同執(zhí)行本合同的各項條款。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、結構形式：輕鋼結構
3、建筑面積：約 平方米，工程竣工后重新確認面 積進行結算。
4、基礎、地面、磚砌體等土建及裝飾部分，水、電、暖消防、防火涂料等均不屬于乙方承建范圍。
二、技術要求：
1、乙方應按照甲乙雙方認可的圖紙設計要求進行生產制 作、安裝(甲方應在圖紙上簽字認可，材料由甲方自 行購買)。
2、鋼結構的制作和安裝應按照鋼結構工程施工及驗收規(guī)范(GB50205-2002)的有關規(guī)定進行施工。
三、工程工期：
自甲方付款之日起 天(有效施工期)安裝完畢， 因下雨、停電等原因工期順延。
附件費：
四、工程造價：
采用固定合同價一次包死方式
每平方米工程價格為 元。
工程總造價為：
五、付款方式：
雙方合同簽字生效后，甲方付給乙方工程款為工程總造價的30%，主體材料運到現(xiàn)場甲方付給乙方工程款為工程總造價的30%，主鋼架安裝完畢彩鋼板安裝前甲方付給乙方工程款為工程總造價的20%，工程竣工驗收十日內甲方付給乙方工程款為工程總造價的15%，剩余5%的質保金，自驗收合格之日起壹年內無乙方質量問題，甲方全部付清乙方。
六、保修期限：壹年(自然災害除外)
七、雙方各自責任：
1、乙方向甲方承諾，按照合同約定事項進行施工，按期開 工和竣工。
2、甲方向乙方承諾，按照合同約定期限，按時支付工程款，如不按時支付，造成工期延誤、停工等其他原因，責任由甲方承擔。
3、甲方應保證乙方正常施工，如出現(xiàn)其他干擾及因此發(fā)生 的費用應由甲方承擔。
4、當乙方進入工地前，甲方應向乙方提供“三通、一平”， 即：水通、電通、路通、場地平整。
八、驗收標準：
1、按圖紙設計要求及驗收規(guī)范進行竣工驗收。
2、工程竣工后，由乙方通知甲方3日內組織驗收，如超過3日甲方不驗收，或甲方未經乙方同意就使用則視為本工 程質量合格。
九、無論任何一方違約，均按照《中華人民共和國合同法》及相關法律有關條款進行處理，由任城法院解決。
十、其他條款：
1、乙方不承擔本工程報價以外的費用。
2、本合同生效后若有圖紙變更，則變更應由甲、乙雙方共 同確定書面認可按實結算。
3、乙方應安全文明施工，由乙方違章操作出現(xiàn)的安全事故由乙方自負，甲方概不負責。
4、甲、乙雙方應共同做好安全保衛(wèi)工作，保證工程順利進行。
5、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份存檔。任何一方違約將承擔對方的經濟損失。
十一、合同生效：
合同訂立時間： 年 月 日
合同簽訂地點：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了彩鋼廠房施工合同的人還看了：
5.彩鋼工程承包合同
彩鋼廠房施工合同范本(2)
