施工承攬合同范本(2)
施工承攬合同范文3
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則，就 工程作業(yè)承攬協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)： 。
3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。
2、乙方應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計(jì)劃安排(包括新調(diào)整的進(jìn)度計(jì)劃)。
3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無(wú)故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
三、承包價(jià)款及支付方式
1、工程款總價(jià)為 元。
2、支付方式：合同簽訂后支付 工程款，工程竣工驗(yàn)收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)達(dá)到工程款總額的 %，剩余 %的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗(yàn)收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
在施工過(guò)程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范。
五、雙方責(zé)任和權(quán)利
(一)甲方的責(zé)任和權(quán)利
1、甲方對(duì)承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對(duì)違反本工程項(xiàng)目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術(shù)力量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時(shí)退場(chǎng)。
3、乙方不服從項(xiàng)目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達(dá)不到項(xiàng)目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場(chǎng)。
(二)乙方責(zé)任和權(quán)利
1、遵守國(guó)家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護(hù)等工作。
2、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計(jì)精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計(jì)劃要求(包括調(diào)整后的計(jì)劃)，合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計(jì)劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術(shù)工人必須按國(guó)家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時(shí)檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場(chǎng)地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。
7、按國(guó)家政策規(guī)定與每個(gè)務(wù)工人員簽訂《勞動(dòng)合同》、交納社會(huì)保險(xiǎn)并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動(dòng)安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
8、為其施工人配備必要的勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品)。
9、在甲方未能按時(shí)拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對(duì)甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機(jī)械等損失費(fèi)，由乙方無(wú)條件賠償。
六、違約責(zé)任：
1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無(wú)充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價(jià)5%的違約金。
2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時(shí)完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費(fèi)、人工費(fèi)均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、爭(zhēng)議的解決方式：
甲、乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了施工承攬合同的人還看了：
2.施工承攬合同
4.工程承攬合同書
5.工程承攬合同
6.安裝承攬合同