承攬服務合同(2)
承攬服務合同
10、服務期內(nèi)，應遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費 10% 的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號 ，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費 10% 的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬服務合同范文3
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為確保運輸土方順利完成，本著互惠互利誠實原則，在公平、公正的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議條款，雙方無條件執(zhí)行。
一、工程概況：地鐵的土方運輸
二、工程地點;
三、承包價及結(jié)算方式：每車每天 元( )，每月為 天，月合計 元，正常情況下每天結(jié)算一次，(稅后價，不含裝車，卸土費用)。注：每車必須裝土20立方以上，以單位過磅為依據(jù)，否則按實際數(shù)量扣減結(jié)算，乙方提供手續(xù)齊全、合格運輸車輛不少于20輛。
四、工期：工期為兩年。本合同簽訂周期一年。試行 天，雙方認為各方面無矛盾，簽訂正式壹年期合同。
五、甲方責任：
1、甲方負責施工場地、道路正常施工，辦理施工的全部手續(xù)，確保車輛正常通行。
2、協(xié)商裝車場地、運輸、道路、外卸土方場地無任何干擾，確保正常施工運輸。
3、負責所需相關(guān)手續(xù)，車輛出現(xiàn)被扣，甲方給予協(xié)調(diào)，指定運輸路線，解決當?shù)仃P(guān)系。
4、甲方負責乙方車輛正常運轉(zhuǎn)，如遇不可抗力、政府、業(yè)主干預等情況外甲方不負責，除此外甲方原因停工，甲方支付承攬費 元。
七、乙方責任：
1、乙方根據(jù)甲方的需要指示、組織安排所需車輛，按時進場。(甲方安排乙方的車輛的地、吃、住停車場、加油)。
2、乙方保證車輛符合甲方要求的行車手續(xù)，聽從甲方的安排、調(diào)配，按甲方指令執(zhí)行。
3、服從甲方的統(tǒng)一管理，做到文明施工。
4、乙方必須教育好司機，服從甲方的合理安排，服從當?shù)氐拿袼琢晳T，要遵紀守法，配合甲方完成全部運輸任務。
5、因乙方及乙方司機原因造成人員傷亡和事故損失，由乙方承擔，與甲方無關(guān)。
6、本合同期為一年，若由于乙方車輛原因不能正常工作，乙方及時調(diào)換車輛，補齊所需車輛，否則出現(xiàn)耽誤工期，造成甲方損失，由乙方負責。
八、安全事故：
乙方車輛在施工中，每輛車必須配有兩名司機。杜絕酒后駕車，做到文明行車，禮貌讓路，在正常運輸中，因自身原因，出現(xiàn)安全事故，由乙方負責。
九、特殊約定：
雙方發(fā)生爭議，無法協(xié)商，可向石家莊當?shù)厝嗣穹ㄔ哼M行訴訟或有關(guān)部門給予協(xié)商解決。
十、本合同出現(xiàn)未盡事宜，雙方通過協(xié)商或另計補充協(xié)議，與本合同享有同等法律效益。
十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章生效，進場后按此合同執(zhí)行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了承攬服務合同的人還看了：
1.服務承攬合同
5.承攬定做合同書
6.定做合同范本3篇