裝修施工合同范本大全
裝飾施工合同不知道怎么寫？下面是小編為您精心整理的裝飾施工合同，歡迎參考，希望對大家有所幫助!
裝飾施工合同范本1
發(fā)包人(甲方)：(全稱)
承包人(乙方)：(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點： 。
1.3 工程內(nèi)容： 。
1.4 承包范圍： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)
□乙方只包工
1.6 工程結(jié)構(gòu)： 。
1.7 裝飾裝修施工面積： 。
2 工程質(zhì)量
2.1 本工程質(zhì)量應達到國家、北京或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗標準、設(shè)計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或?qū)I(yè)標準：《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》
3 工期
3.1 總工期： 日(為日歷工期，并包括法定節(jié)假日
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內(nèi)未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。
3.5 暫停施工(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內(nèi)向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內(nèi)予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量增加、設(shè)計變更的。
(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。
(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設(shè)備的。
(5) 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(6)甲方未按時支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現(xiàn)以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應在3日內(nèi)批準乙方修訂的進度計劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協(xié)議應包含以下內(nèi)容：
(1)提前的時間。
(2)乙方采取的技術(shù)措施。
(3)甲方為實行新技術(shù)措施提供的條件。
(4)實行新技術(shù)措施增加的費用。
4 設(shè)計
4.1 設(shè)計圖紙及技術(shù)文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應于 日內(nèi)審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業(yè)設(shè)計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。
4.2 設(shè)計變更
4.2.1 甲方要求變更設(shè)計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4.2.2 由于設(shè)計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。
4.2.3 已完工程設(shè)計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。
4.2.4 設(shè)計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續(xù)，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時調(diào)整工程價款。
4.2.5 涉及設(shè)計變更的，設(shè)計圖紙?zhí)峁┓綉o出變更設(shè)計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據(jù)。
裝飾施工合同范本2
委托方：(簡稱甲方)
地址：
施工方：(簡稱乙方)：
地址：
茲有____________工程，經(jīng)雙方確定設(shè)計、預算，決定由乙方施工，結(jié)合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著相互協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定合同。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程造價：預算價(人民幣)
四、工程承建范圍：
所有項目以甲乙雙方確定的預算書中內(nèi)容為準。
承包形式：⑴包工包料 ⑵包工 ⑶部分包料 ⑷業(yè)主自購
五、付款方式：
1. 合同簽定當天，甲方應支付乙方工程款人民幣___________;
2.乙方水電驗收后，甲方應付乙方工程款人民幣___________;
3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成，甲方應付乙方工程款人民幣________;
4.竣工驗收后____天內(nèi)，如無工程質(zhì)量遺留問題，甲方將本工程總造價的余額一次性支付給乙方。
5.工程款全部結(jié)清后，乙方向甲方開具收據(jù)為工程主要憑證。
六、工程期限：
1. 雙方商定總工程為_____天(不含節(jié)假日)。開工日期為_____年____月___日，竣工日期為_____年_____月_____日。
2. 對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期順延;
⑴工程質(zhì)量變化或設(shè)計變更;
⑵不可抗力;
⑶甲方同意工期順延的其他情況。
七、甲乙雙方職責：
甲方職責：
1. 對乙方進行監(jiān)督管理;
2. 對 乙方的施工進度進行審核;
3. 協(xié)助乙方安排施工場地;
4. 負責辦理乙方進場前的報批，報建及工人進場的一切手續(xù);
5. 按時支付乙方工程款，確保工程進度。
6. 無償提供施工期間的水源、電源。
7. 甲方在堅定合同時認可的設(shè)計方案，乙方在按設(shè)計方案正常施工或已施工完畢的項目，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方應補償乙方施工人員每人每天80元，材料損失按市場實際價格由甲方補償購買。
乙方職責：
1. 乙方提供免費設(shè)計，設(shè)計方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》
2. 必須嚴格按照執(zhí)行安全施工圖施工，確保工程質(zhì)量，按合同或補充協(xié)議所規(guī)定的時間，如期完工，并保證正常使用。
3. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成本合同工程。
4. 嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
5. 有責任做好材料、設(shè)備的采購、保管工作。
6. 保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
7. 參加工程驗收工作，準備驗收報告單。
8. 嚴格按照雙方認可的合同附件《裝修預算》所約定的供材方式和內(nèi)容進行提供。
9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標準，和經(jīng)行政部門批準具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。
八、增減項目：
1. 甲方要求減項的，應在材料進場前提出。否則應按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用，并納入結(jié)算。
2. 甲方要求增加的項目，應在進行 此道工序一周前提出，并與乙方簽定項目追加單，工期相應順延。
3. 增加項目造價累計超過1000元的，應納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期，則應在簽字項目追加單三日內(nèi)支付，否則乙方可不做此增項。
4. 如須更改設(shè)計圖紙的，提出一方應在進行此項施工五天前提出，并出具相應變更圖紙。
九、違約責任：
1. 甲方未按時支付工程款，如經(jīng)乙方通知三日內(nèi)仍未付款。乙方可自行停工。同時甲方應賠償乙方人工損失，人工按80元/工日計。工期順延。
2. 乙方未按本合同或其附件規(guī)定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣，并納入結(jié)算。
3. 結(jié)算款的尾款必須嚴格按照付款方式支付，否則乙方將根據(jù)相關(guān)法律要求甲方履行。
4. 施工過程中所有發(fā)生的安全事故以及造成的損失，均由乙方承擔，與甲方無關(guān)。
十、驗收及保修;
1. 驗收日期以乙方向甲方提交書面申請6日期為準。
2. .在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收;
⑴材料驗收;
⑵隱蔽工程驗收;
⑶竣工驗收;
3. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，提交水電改造圖。
4. 雙方進竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全與清潔。
5. 雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格。此造成的損失由甲方承擔。
6. 保修范圍為：乙方施工過程由于手工，用材不合規(guī)范，造成甲方使用不便及損壞的，屬保修范圍。
7. 保修期為兩年：
十一、其他說明：
1. 所有圖紙必須經(jīng)甲乙雙方簽字確認后可用作施工，甲乙雙方不得隨意更改。
2. 所謂不可抗力，是指不能預見、不能克服的客觀情況，包括自然界的原因引起的不可抗力(如風暴、地震等)和社會原因造成的不可抗力(如動亂、戰(zhàn)爭等)。
3. 合同一式兩份，甲乙雙方個執(zhí)一份，具同等法律效力，經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜，甲乙雙方可進行協(xié)商另定補充協(xié)議作為合同之附件。
4. 本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾施工合同范本3
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權(quán)利和義務,結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議：
一. 工程概況
1. 工程名稱：________________
2. 工程地點：________________
3. 工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽認的工程報價單中單價為依據(jù),按實際工程量結(jié)算;增減項目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定單價簽認后生效,增減計施工、安裝項目。
4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。
5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料進場的第二天計)
二. 甲方工作
1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具,陳設(shè)的損失由甲方承擔。
2. 向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施：協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并繳納物業(yè)管理處所需的一切費用。
3. 對工程質(zhì)量，進度進行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜。
4. 按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負責合同的履行，按合同要求組織施工、保質(zhì)，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。
2. 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責。嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進行保護。
四. 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1. 本合同簽訂后，甲方預付乙方簽認的報價單中工程款總額的50%(含設(shè)計定金)，乙方才進場施工。
2. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方第二期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方第三期工程款即付滿第二次預算(以雙方簽認項目的單價及實際工程尺寸數(shù)量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據(jù)為依據(jù)。
3. 施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關(guān)于材料供應的約定
1. 本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天采購至現(xiàn)場，由甲方采購的材料。設(shè)備如不符質(zhì)量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設(shè)備至施工現(xiàn)場經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設(shè)備質(zhì)量或規(guī)格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
六. 關(guān)于雙方責任的約定
1. 因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：
A. 不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的材料、設(shè)備：D、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費：F、非乙方造成的其它不可預見的原因。
2. 乙方責任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：B、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責任的質(zhì)量問題，乙方免費維修：C、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害，責任由乙方負責：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。
七. 關(guān)于設(shè)計與施工及驗收的約定
1. 乙方設(shè)計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)給甲方審圖,經(jīng)甲方確認簽字認可后乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工.安裝。
3. 在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據(jù)變更要求兩天內(nèi)向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料(因變更設(shè)計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內(nèi)驗收，并辦理驗收.移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認第一通知時間為竣工日期，并承擔乙方看管場地的相關(guān)費用。
八. 獎勵和違約責任
1. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
九.雙方簽認的裝飾工程報價單，施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一.本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成雙方同意由當?shù)刂俨梦瘑T會或人民法院判決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾施工合同范本大全相關(guān)文章：