經(jīng)營承包合同書范文模板匯總
你知道經(jīng)營承包合同書是怎樣的嗎?以下是小編為大家整理的經(jīng)營承包合同書范文,歡迎參考閱讀。
經(jīng)營承包合同書范文1
甲方:
乙方:
為了加強工程項目管理,落實項目承包責任制,確保管理科學化、工作規(guī)范化、現(xiàn)場標準化、分工專業(yè)化,充分調動雙方積極性,提高項目經(jīng)營效益,根據(jù)有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,在乙方認可甲方與發(fā)包方簽訂的 工程施工合同(以下簡稱《施工合同》含補充協(xié)議及附件資料)的基礎上,按照甲方有關項目管理辦法的要求,經(jīng)雙方協(xié)商,同意簽訂本《工程項目內部承包經(jīng)營合同書》(以下簡稱合同書)。
第一條 工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程工期: 以甲方與發(fā)包方簽訂的施工合同為準。
4、 工程質量標準: 以甲方與發(fā)包方簽訂的施工合同為準。
第二條 原則與方式
1、實行項目負責人負責制:甲方聘任 為該工程項目負責人(乙方),在工程施工管理實施過程中,代表甲方全面履行《施工合同》,負有第一責任,對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。
2、實行確保上交,自負盈虧的原則。甲方統(tǒng)一核算,工程成本單列。確保上交營業(yè)稅、所得稅、管理費等各項稅費。
3、乙方按照“動態(tài)管理、優(yōu)化組合”的原則,配備精干的項目管理班子(乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審核備案),以滿足工程質量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。
4、甲方根據(jù)工程項目的需要,派出專業(yè)的技術管理人員對涉及工程結算、成本核算等技術性問題進行技術指導。
5、根據(jù)本工程的情況,甲方委派 同志為派駐現(xiàn)場工程負責人,并全權對現(xiàn)場的質量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監(jiān)督、管理,定期向公司匯報現(xiàn)場施工情況。
第三條 工程承包范圍及合同工作量
以 年 月 日甲方同發(fā)包方簽訂的 的全部內容為準。
第四條 指標
1、工程承包上交系數(shù):乙方按工程結算總造價的 或 元/m向甲方上交管理費。營業(yè)稅、所得稅、地方或行業(yè)規(guī)定稅費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等稅費,由甲方按規(guī)定稅(費)率向乙方代扣代繳。所有稅、費于每次開票收款時交納。
2、施工工期:以甲方同發(fā)包人簽訂的合同工期和開工日期為準,乙方確保按《施工合同》規(guī)定的工期完成。若乙方造成工期延誤,除按《施工合同》約定執(zhí)行外,每延誤工期1天罰款1000元;延誤工期超過30天,乙方無履行合同的能力或無法改變現(xiàn)狀,給甲方的形象和信譽造成損失時,甲方有權終止合同,另派項目負責人組織施工及管理工作。
3、工程質量:嚴格執(zhí)行國家建筑工程施工質量驗收規(guī)范,確保工程質量達到國家驗收等級標準要求。若發(fā)生質量事故,所有責任及經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
4、安全生產(chǎn):嚴格按照國家安全操作規(guī)程及標準進行施工,杜絕一切安全事故的發(fā)生(如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等)。若發(fā)生安全事故,所有責任及經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
5、文明施工:按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的有關文件規(guī)定,實施企業(yè)形象工程,所需費用由乙方承擔。
6、工程款回收:按照《施工合同》條款中明確的時間和數(shù)量及時收取,回收率達100%。
第五條 有關支付工程款的規(guī)定:乙方按《施工合同》的規(guī)定向發(fā)包方和甲方報送當月完成統(tǒng)計工作量報表和下月的進度計劃報表,并提出下月所需資金材料計劃,提出月結成本(會計報表),甲方對乙方月結成本進行及時審核,確保工程資金??顚S?。
第六條 有關工程保修金的規(guī)定:工程竣工保修期滿后,待甲方從發(fā)包方處將保修金收回后,保修金一次性返還給乙方;若在保修期發(fā)包方要求進行保修,乙方應及時派人員進行保修,費用由乙方承擔,否則不退保修金。
第七條 有關風險抵押金的規(guī)定:
(1)按招標文件規(guī)定向發(fā)包方繳納的工程履約保證金,由乙方負責全額繳納,并以此作為乙方向甲方交納的風險抵押金。
(2)在施工中所需資金自行解決,甲方不承擔資金借貸擔保,因工程經(jīng)營形成的債權由乙方享有,債務由乙方承擔無限責任。
(3)本工程乙方交安全風險承包保證金 元,工程竣工后無重大安全事故及違章罰款發(fā)生,予以無息返還。
(4)甲方收取質量保證金2%,(若建設單位收取質量保證金≥5%時可不收取),質
(5)在工程竣工結算后,若工程全部按《施工合同》履約,未出現(xiàn)質量、安全問題,已收回所有債權未發(fā)生虧損和債務的,工程竣工資料完整,也未出現(xiàn)《施工合同》規(guī)定不予退還的情形,待發(fā)包方返還履約保證金后一次性退還乙方。若出現(xiàn)其它問題則待問題處理后再退還。
(6)乙方在承包項目開工前10日內向公司所在地勞動部門申報繳納項目工傷保險,完清保險費用方能動工,若乙方承包人拒絕交費的,由公司在該工程款扣款繳納,工程款不劃入公司賬戶逃避交費行為,由承包人承擔一切經(jīng)濟、法律后果。
第八條 債權債務的處理:項目結束,內部結算前,乙方必須結清所有債權債務,并向甲方寫出債務清結的書面保證。若乙方隱瞞債務,則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保修金中予以抵扣,不足部份乙方應承擔補足差額或清償債務的責任,并承擔因此給甲方造成的一切損失。
第九條 甲方在乙方劃拔的工程款扣取 萬元,待項目施工結束履行合同的全部內容得到各方認可,乙方交回經(jīng)建設方審定的結算書和竣工資料及交回甲方領用物品后,將扣留金無息返還。
第十條 財務管理:為保證項目資金專款專用,嚴格按照公司的財務管理制度規(guī)定辦理領款,凡由公司擔保簽章的材料、設備合同乙方必須按約定付清債務,否則,甲方有權在乙方劃拔的工程款中全額扣取代付。業(yè)主每付一次工程進度款甲方扣取稅、費后全額支付乙方。
第十一條 本《合同書》經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。工程交工驗收,工程尾款回收完畢,與本工程有關的債權債務清理完畢,保修期滿后,本《合同書》自行失效。
第十三條 本《合同書》一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
經(jīng)營承包合同書范文2
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,本著“平等互利,共同發(fā)展,雙方共贏”的原則,為了明確雙方的權力和義務,經(jīng)雙方友好合作上協(xié)議一致,同意簽定以下合同。
一、承包形式為上交甲方年款。乙方承包后,只管經(jīng)營管理,自付盈虧,開發(fā)新老客戶維護市場,打開品牌知名度。衛(wèi)生環(huán)保、社保等 只交納國稅、地稅、工人工資、水電費、電話費等經(jīng)銷費用全部由乙方負責。承包期限為壹年,自20_ 年 12月 日起至 20_年 11月 日止。
二、每年上繳承包金額定為每個月乙方上交貳仟伍佰元人民幣給甲方,本合同雙方簽定乙方應一次交完,每月承包金人民幣貳仟伍佰元給甲方,一次性付清當月的承包金給甲方后方可繼續(xù)承包,否則甲方有權終止本合同,并以違約處理,收回甲方的全部財產(chǎn)自己經(jīng)營。合同期滿后甲方應將押金貳仟元退還給乙方,雙方的債權債務各自承擔,互不相關。
三、乙方在經(jīng)營期間所增加的美容美甲產(chǎn)品,以便承包期滿后雙方處理解決。乙方負責在甲方原有客戶的基礎上積極開發(fā)新客戶,打開更廣的銷路,為雙方創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。承包期間甲方不再購買美容美甲產(chǎn)品。
四、在本合同承包經(jīng)營期間乙方必須嚴格規(guī)范操作設備,為確保設備的正常良好運轉,正常保養(yǎng)和維護的費用和房租水電費、稅收費等一切費用由乙方自付。負責客戶保質保量保價經(jīng)營合理。乙方一定要保證美容美甲產(chǎn)品 出來的客戶滿意。
五、甲方負責把甲方原有的全部客戶和經(jīng)銷商交乙方自己經(jīng)營管理。在承包期間,如有相關部門檢查抽檢時,乙方必須及時通知甲方,甲方必須為乙方解決問題。
六、違約責任
1、甲方在乙方合同經(jīng)營期間不得單方終止合同或轉包他人,否則按合同法論處,負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。
2、乙方在本合同期間不得擅自終止或轉讓他人,否則按合同法論處,負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。甲方有權終止本合同。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份,甲方和乙方各執(zhí)一份,雙方應共同遵守履行,如違約者,按《合同法》論處。
八、本合同附件《設備清單》,《產(chǎn)品清單》各一份。
九、本合同期滿后如果乙方不繼續(xù)承包,乙方必須把甲方原有的設備原有的產(chǎn)品和原有的經(jīng)銷商客戶全部交回給甲方。
十、合同期滿后同等條件下乙方有優(yōu)先權繼續(xù)承包。
十一、本合同一經(jīng)簽字蓋章具有法律效益,未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能解決,由當?shù)胤ㄔ哼M行判決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
經(jīng)營承包合同書范文3
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方) 住所地:
______年,由______鎮(zhèn)農工商總公司與甲方簽訂的土地承包合同,實際上由乙方承包經(jīng)營,并且得到了發(fā)包方及其村民(代表)的一致同意,同時也取得了______鎮(zhèn)人民政府的批準。現(xiàn)根據(jù)我國農村土地承包法及相關法律政策之規(guī)定,并經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就乙方承包經(jīng)營甲方所有的土地一事達成如下一致協(xié)議,望雙方共同遵守:
一、承包標的、數(shù)量及四至范圍
乙方承包的土地為甲方擁有的______畝土地,其四至范圍詳見附圖。
二、承包期限
承包期限為______年,但因乙方已于______年實際上已承包了本合同項下土地,故本合同的承包期限為本合同生效之日起至______年______月______日止。
三、承包土地的用途:
本合同項下的土地用于種植葡萄、水果、種苗、綠化苗木等其他農作物。
四、甲方的權利、義務
1.權利
(1)監(jiān)督乙方依照本合同的約定的用途合理利用和保護土地;
(2)制止乙方損害承包地和農業(yè)資源的行為;
2.義務
(1)維護乙方的土地承包經(jīng)營權,不得非法變更、解除本合同;
(2)不得干涉乙方的生產(chǎn)經(jīng)營自主權和正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
(3)為乙方的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供方便;
(4)依據(jù)區(qū)、鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃,組織、安排本集體經(jīng)濟組織內的農業(yè)基礎設施建設。
五、乙方的權利、義務
1.權利
(1)依法享有承包地使用、收益的權利,有權自主組織生產(chǎn) 經(jīng)營和處置產(chǎn)品;
(2)在取得土地承包經(jīng)營權證后,乙方擁有的土地承包經(jīng)營 權可以依法采取轉讓、出租、入股、抵押或其他方法流轉。
2.義務
(1)維持土地的農業(yè)用途,不得用于非農建設;
(2)依法合理利用土地,不得給承包地造成永久性損害。
六、承包金的數(shù)量及其支付期限
承包金為每年______萬元,在每年______月______日之前付清。
七、違約責任
1、甲方不得違反本合同第四條約定的義務及法律法規(guī)的強制 性規(guī)定,否則,乙方有權單方?jīng)Q定是否解除本合同,并要求甲方賠償乙方所有的投入和違約金______萬元。
2.乙方如違反了本合同第五條約定的義務及法律法規(guī)的強制性規(guī)定,則甲方有權收回土地,并要求乙方賠償給土地造成的損失;乙方超出合同規(guī)定付款期限的,則按每天萬分之二支付未付部分的違約金。
八、其他約定
1、在承包期內,因自然災害或其他不可抗力嚴重毀損承包地的,在取得甲方、甲方村民代表及______鎮(zhèn)人民政府及農業(yè)主管部門同意后,甲方同意對乙方承包的土地進行調整,或按毀損土地面積在承包金中予以扣減,直至土地恢復種植能力;
2.甲方保證甲方村民不得在合同承包期內無故干擾、侵犯乙方的自主經(jīng)營活動,如對乙方造成損害的,甲方必須予以賠償。
3.承包期內,乙方交回承包地或者甲方依法收回承包地時,乙方對其在承包地上投入而提高土地生產(chǎn)能力的,有權獲得相應的補償。
4.承包期內,甲方不得單方面解除本合同,不得以任何借口或理由強迫乙方放棄或變更土地承包經(jīng)營權,更不得以劃分
5.土地承包經(jīng)營權流轉的轉包費、租金、轉讓費等,歸乙方所有,甲方不得擅自截留,且必須配合乙方土地流轉事項,但采取轉讓方式流轉的,應當取得甲方的同意。
6.承包期內若遇政府征用,則除土地補償金歸甲方外,其余款項一律歸乙方所有,未征用部分則繼續(xù)承包,承包金也按比例調整。
九、爭議的解決
在履行本合同過程中,若有爭議,首先由甲、乙雙方協(xié)商解決;若協(xié)商未果,任何一方都可以向人民法院起訴。
十、本合同一式柒份,在雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,壹份用于向有關部門申領土地承包經(jīng)營權證,另貳份分別報南潯鎮(zhèn)人民政府及農業(yè)主管部門備案。
十一、特別條款:
在簽訂本合同時,乙方有充分理由相信甲方對本合同項下的土地發(fā)包已取得了甲方的村民會議三分之二以上成員或三分之二以上村民代表的同意,且已報請南潯鎮(zhèn)人民政府批準。如甲方未履行以上義務導致本合同無效,則乙方有權要求甲方賠償乙方所有投入和違約金______萬元訂約人:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
經(jīng)營承包合同書范文模板匯總相關文章: