在法治社會的今天，凡事都事先簽好合同，劃分雙方的責任和義務，是非常好的一種方式。每一條款都清楚地列在合同里，簡單說就是“事前說好，事后不惱”。下面是小編為大家整理的2022年度工程施工標準合同，更多合同范本點擊“施工合同范本”查看！

2022年度工程施工標準合同1

按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行：

第1條 工程概況

1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建

1.2工程地點：本市橋口區(qū)太平洋

1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建

1.4承包方式：包工包料

1.5建設工期：本工程自_年3月28日開工，于_年5月28日竣工

1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求

1.7合同價款(人民幣大寫)：_叁_佰_叁_拾元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結算)

第2條 甲方工作

2.1開工前10天，向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。

2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。

2.3協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

第3條 乙方工作

3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。

3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第4條 關于工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

第5條 關于工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》，《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

第6條 關于工程價款及結算的約定

6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后二個月內根據(jù)實際情形結算。

本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣_元;

第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%，計人民幣_元;

第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%，計人民幣_元;

第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%，計人民幣_元;

全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%，計人民幣_元;

全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%，實際面積的差價與此同時結算。

6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。

第7條 關于材料供應的約定

7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二]，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。

7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條 有關安全生產和防火的約定

8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的`法規(guī)，規(guī)范。

8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

第9條 獎勵和違約責任

9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。

9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

第10條 爭議或糾紛處理

10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

10.2當事人不愿通過協(xié)商，調解解決或者協(xié)商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

第11條 附則

11.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

11.2本合同履行完成后自動終止。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

2022年度工程施工標準合同2

發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________

承包方(以下稱乙方)：__________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

第一條 工程項目

1、工程名稱：__________________.

2、工程地點：__________________.

3、承包方式：__________________.

第二條 工程期限

合同工期總日歷天數(shù)______天。

第三條 工程價款、結算及付款方式

本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。

1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結算。

4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。

第四條 甲乙方責任

1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。

2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。

5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。

第五條 安全施工

乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。

第六條 獎懲責任

1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。

2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第七條 糾紛解決辦法

因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條 附則

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

2022年度工程施工標準合同3

委托方(甲方)：_____________身份證號：_________________________________

承接方(乙方)：_____________身份證號：_________________________________

工程項目：_____________________________________________________________。

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：__________________________________________。

2、施工內容：___________________________________________。

3、委托方式：___________________________________________。

5、工程開工日期：______年_____月______日

6、工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數(shù)：________天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫)________________元

第三條：保修期

保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

第四條：違約責任

1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

2、在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。

第五條：爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。

第六條：合同生效

1、本合同雙方蓋章，簽字后生效。

2、本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。

甲方(簽字/蓋章)：____________________乙方(簽字/蓋章)：____________________

_____________年__________月_________日

2022年度工程施工標準合同4

發(fā)包人：(以下簡稱甲方)

承包人：(以下簡稱乙方)

經過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。

一、工程項目

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包范圍：

4、承包方式：

5、合同價款：合同總價每公里萬。單位造價每平方米元(竣工后以實際丈量面積為準進行結算)。

二、技術要求

1、路面為cm厚水泥混凝土路面，寬米。

2、天然級配砂礫石墊層，厚度cm天然級配砂礫石，寬度6M。

3、cm厚灰土墊層。

三、施工及質量要求

1、路基處理

在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

四、雙方權利和義務

1、發(fā)包人的權利和義務

發(fā)包人委派的業(yè)主代表：

姓名：職務;

職權：對施工階段質量、進度以及現(xiàn)場工程質量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。

2、發(fā)包人主要工作：

負責場地三通一平;

3、承包人的權利和義務

項目負責人姓名：

項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發(fā)包人負責。

4、承包人主要工作：

負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄，配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質量檢查：

五、工程價款的支付

本合同簽訂之日付%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

六、安全文明施工

承包人應按建設總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

七、竣工驗收

承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。

八、本合同一式兩份

甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。

發(fā)包人：(簽章)

承包人：(簽章)

年 月 日

2022年度工程施工標準合同5

發(fā)包人(全稱) (簡稱甲方)

承包人(全稱) (簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

資金來源：

二、工程承包范圍

承包范圍：

三、合同工期

開工日期：年 月 日

竣工日期：年 月 日

合同工期總日歷天數(shù) 天。

四、質量標準

工程質量標準：

五、合同價款

金額(大寫)：(人民幣)：萬元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協(xié)議書

2、本合同專用條款

3、明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議

4、本合同通用條款

5、投標書、招標文件和中標通知書

6、施工圖紙

7、標準、規(guī)范及有關技術文件、技術要求。

8、工程預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：年 月 日

合同訂立地點：

本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章)

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

2022年度工程施工標準合同相關文章：

★ 2022工程施工合同完整版五篇

★ 2022年施工合同標準版范本五篇

★ 標準2022施工合同樣式五篇

★ 施工承包合同2022格式模板

★ 2022工程施工合同范本【五篇】

★ 2022施工合同標準模板

★ 2022簡單的施工合同標準版五篇

★ 2022年建筑工程施工合同5篇

★ 2022年建設施工合同范本(通用5篇)

★ 2022施工合同簡單樣本五篇