施工工程承包合同五篇
簽訂工程合同須以履行有關法定審批程序為前提,這是由于建設工程施工合同的標的物為建筑產(chǎn)品,需要占用土地,耗費大量的資源,屬于國民經(jīng)濟建設的重要組成部分。下面小編給大家?guī)硎┕すこ?a href='http://www.zbfsgm.com/fwn/chengbao/' target='_blank'>承包合同,更多工程合同可點擊“施工合同”查看。
施工工程承包合同1
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱: ;
2、工程地點: ;
3、工程范圍: ;(詳見施工圖紙內(nèi)容);
4、承包方式:_ 。
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內(nèi)容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期總天數(shù) 天(以實際進場施工之日算起);
2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_ _的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應順延:
a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準等,致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內(nèi),就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后 日內(nèi)予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:合格、按照《鋼結構施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ,小寫¥ 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
2、綱結構主體完工之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
3、工程全部完工之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的. 的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金,發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內(nèi)免費完成圖紙的設計和細化,完成后由發(fā)包人提交給設計院,承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作,提供基準測量點,免費提供施工用水、電;
3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù),協(xié)調(diào)好周邊及有關部門關系;
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內(nèi)完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工,并提供主要鋼材,彩板的質(zhì)量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工,因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?,由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用;
3、如發(fā)生安全事故,承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用;
個人轉載本站內(nèi)容,請務必保留上面文章來源信息!任何媒體未經(jīng)許可不得任意轉載!
4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內(nèi),應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收,如發(fā)包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗收日期,但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應由發(fā)包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優(yōu)惠服務。
九、現(xiàn)場代表
發(fā)包人現(xiàn)場代表_____,承包人現(xiàn)場代表_ _,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬元。
十一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成,任何一方應向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式四份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件
合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點:____________________
本合同共_ 頁
發(fā)包人:_________ 承包人:
住所:__________ 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
電話:__________ 電話:
傳真:__________ 傳真:
開戶銀行:________ 開戶銀行:
賬 號:_________ 賬 號:
郵政編碼:________ 郵政編碼:
施工工程承包合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
雙方本著“質(zhì)量第一、安全第一”遵循平等、自愿公平和誠實守信的原則,在意見取得一致的基礎上,針對福建省船舶工程技術新學校一期工程商定以下條款,以便雙方共同執(zhí)行。
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 承包內(nèi)容:本工程±0.00以上的所有的土建泥水工程,包括放樣、砼的攪拌、澆搗、養(yǎng)護、砼界面處理、內(nèi)外墻砌體的砌筑,內(nèi)外墻、柱、梁、陽臺、凸窗抹灰及二次結構砼澆注,其他小面積零星抹灰以及樓地面、屋面、樓梯間砂漿找平層,室外明溝、散水等圖紙上要求土建部分的所有工序。另包括建筑物內(nèi)(衛(wèi)生清理及建筑物四周2米內(nèi)土建部分衛(wèi)生清理)。
四、 承包方式:包工不包料,甲方提供原材料,施工勞動力和施工機具由乙方自行負責。
五、 質(zhì)量要求:必須達到國家規(guī)范和本設計圖紙的要求合格標準,并要滿足建設、監(jiān)理單位和甲方的質(zhì)量要求。
六、 工期要求:乙方應服從甲方施工進度計劃要求安排施工,無條件密切配合,不得以任何理由延誤工期,否則造成的一切損失由乙方負責,施工工期為主體結構封頂后土建 90天 內(nèi)全部完成,若造成工期延誤一天罰款人民幣 20__元 整。
七、 雙方責任:
一 甲方責任:
⒈ 甲方應該及時向乙方提供原材料和混凝土、砂漿的配合比以及設計圖紙。
⒉ 甲方應向乙方提供施工場地,并且負責與其他班組的協(xié)調(diào)工作。
⒊ 甲方每三層提供一個二級配電箱,其余末級箱和電纜由乙方自行負責。
二 乙方責任:
⒈ 乙方必須嚴格按照施工圖紙和相關的施工技術規(guī)范操作施工,必須服從工程建設、監(jiān)理單位及甲方對工程質(zhì)量的檢查和監(jiān)督。尤其是高溫季節(jié)混凝土的施工一定要按規(guī)范施工,加強振搗的養(yǎng)護以及樓板砼澆注完必須使用木抹抹平后塑料薄膜覆蓋好。對由乙方原因造成的質(zhì)量問題,其所產(chǎn)生的經(jīng)濟和法律責任由乙方自行承擔。
⒉ 乙方必須按照四方的施工進度要求安排足夠的勞力施工,若因自身資金不足或施工力量不夠而造成停工、怠工現(xiàn)像,或是質(zhì)量達不到上述要求時,經(jīng)甲方書面通知仍不能改進達到甲方的要求時,甲方有權單方面終止本合同,乙方不得有任何疑義,乙方此前在本合同項上工程所有投入作為違約金不予結算返還且乙方的施工隊伍必須在三天內(nèi)退出施工現(xiàn)場。
⒊ 乙方應嚴格按照國家《安全生產(chǎn)法》和有關法律、法規(guī)、國家行業(yè)標準中對安全生產(chǎn)的強制要求。切實做好安全生產(chǎn)工作,并且要服從建設單位、監(jiān)理和甲方施工、安全等管理人員的現(xiàn)場管理。若發(fā)生安全事故一切責任由乙方負責,與甲方無關。乙方施工人員因違章作業(yè)或違反廠內(nèi)規(guī)定受到的罰款將從乙方工程款中直接扣回,乙方不得有異議。
⒋ 甲方只提供外腳手架、人貨電梯。其他如攪拌機、振動棒、平板等大型機具,人、砂漿機、內(nèi)架等,以及輔助材料(如粉刷條)和安全防護用品均由乙方自行負責。
⒌ 乙方應嚴格按照圖紙設計要求進行預制和預埋小型構件(如過梁、反梁、預制塊等)
⒍ 地下室底板、基礎放樣時,乙方應負責派二名技術工配合施工員放樣,砌體等細部放樣由乙方自行負責,放樣完成后再通報施工員復核無誤后方可施工。
⒎ 提倡文明施工,工完場清并遵守甲方現(xiàn)場的各項文明施工管理制度,搞好與建設、監(jiān)理單位、甲方及其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律,不打架,不滋惹是非,若違反,乙方要承擔責任。
八、 承包單價和付款方式:
⒈ 計算方法:按國家規(guī)定建筑面積計算方法和施工圖紙進行結算。
⒉ 承包單價:建筑物±0.00以上土建按建筑面積每平方米 120元 計價包干(含裝飾線條、屋面構架、屋面保護層等)
⒊ 付款方式:
⑴、 甲方按每月已經(jīng)完成合格工程量支付工程款:主體結構 20元∕㎡,砌體 32元∕㎡,內(nèi)墻抹灰 30元∕㎡,外墻抹灰 38元∕㎡。(以上各分項按建筑面積分攤計算,每次付款需附經(jīng)工人簽字確認的工人工資花名冊)。
⑵、 按每月進度支付當月工程量的 80% ,待工程全部竣工后付總工程款的 97% ,剩余 3% 為工程質(zhì)保金,待工程竣工驗收合格后一年內(nèi)付清。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工工程承包合同3
發(fā)包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程
二、工程地點:麻城宋埠
三、承包方式:包工、包機械、包安全
第二條工程期限
合同工期總日歷天數(shù)10天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內(nèi)支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年_____月_____日 年_____月_____日
施工工程承包合同4
建設單位:(以下簡稱甲方)施工單位:(以下簡稱乙方)依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方愿把改造工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程范圍:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造價:元(大寫:)。
二、工程期限
根據(jù)本工程,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,總工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后,工期相應順延)
開工日期為20__年月日至20__年月日,總工期天。
三、本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標準進行施工;
四、工程價款支付及結算
本工程按進度付款,具體金額由雙方協(xié)商為準。
五、其它約定
1:甲方承擔的安全責任、權利
(一)甲方負責制訂施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;
(二)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;
(三)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業(yè),并按規(guī)定給予處罰;
(四)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責令退場。2:乙方的責任、權利
(一)乙方施工時是安全生產(chǎn)的直接責任人,必須嚴格執(zhí)行甲方的有關安全生產(chǎn)的規(guī)定、制度;
(二)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會保險,并根據(jù)需要為從事高度危險工作的人員購買適當?shù)娜松硪馔鈧ΡkU,在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故,由乙方承擔全部負責;
(三)乙方應對現(xiàn)場安裝施工的行為完全負責,乙方安裝施工人員不得違章作業(yè),不得冒險作業(yè),不能疲勞作業(yè),并按規(guī)定做好防護工作;
(四)乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品,不能滿足安全施工需要時,人員不得進入施工現(xiàn)場。
六、其它未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
身份證號: 身份證號:
公章 公章
年月日 年月日
施工工程承包合同5
合同編號:
發(fā)包方:________________
承包方:________________
簽約時間:
簽約地點:
為了保證________施工質(zhì)量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:____________
二、建筑面積(工程形式):____________
三、施工地點:________________
四、工期:
1、開工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式:________
六、工程質(zhì)量標準:________
七、工程價款:共計人民幣元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質(zhì)保金___元,質(zhì)保期滿后支付。
九、質(zhì)保期:____年。
十、雙方的責任義務
1、發(fā)包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發(fā)包方的技術指導和質(zhì)量標準要求;
④負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
發(fā)包方: 承包方:
委托代理人: 委托代理人:
施工工程承包合同五篇相關文章:
施工工程承包合同五篇
上一篇:2022年貨物運輸專用合同5篇
下一篇:2022年普通貨物運輸合同模板
精選文章
-
工程合同范本標準版
簽訂建設工程施工合同,必須以建設計劃和具體建設設計文件已獲得國家有關部門批準為前提。下面小編給大家?guī)砉こ毯贤侗緲藴拾?,更多工程合同?/p>
-
工程合同協(xié)議書【5篇】
工程合同即建筑安裝工程承包合同,是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程,明確相互權利、義務關系的合同。下面小編給大家?guī)砉こ毯贤瑓f(xié)議書
-
2022工程合同書樣本格式
簽訂工程合同,必須遵守國家法律,符合國家政策,并具備經(jīng)批準的承包工程的初步設計和總概算,承包工程所需的投資和統(tǒng)配物資已經(jīng)列入國家計劃,當
-
工程合同模板五篇
工程合同指發(fā)包方 (建設單位) 和承包方 (施工單位) 為完成商定的建筑安裝工程施工任務,明確相互之間權利、義務關系的書面協(xié)議。下面小編給大家?guī)?/p>