搬運合同簡單
搬運合同簡單(通用10篇)
搬運合同簡單要怎么寫，才更標準規(guī)范？根據多年的文秘寫作經驗，參考優(yōu)秀的搬運合同簡單樣本能讓你事半功倍，下面分享【搬運合同簡單(通用10篇)】，供你選擇借鑒。
搬運合同簡單篇1
甲方：__________________
地址：__________________
法定代表人：____________
乙方：__________________
地址：__________________
法定代表人：____________
就甲方委托乙方搬運事宜，經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、甲方應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。
二、乙方應派專業(yè)負責人員，配合甲方工作。
三、乙方在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從甲方的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞，乙方應負責賠償。
四、搬運日期：_________年_______月_______日至_________年_______月_______日，具體搬運時間待電話通知而定。
五、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。
六、結算方式：甲方在全部搬運結束后_________個工作日內結清運費，乙方同時帶給正式運輸發(fā)票。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
八、此協(xié)議一式二份，雙方各持一份，雙方代表簽字后生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
搬運合同簡單篇2
合同編號：__________________
委托人：________________________
法定住址：______________________
法定代表人：____________________
職務：__________________________
委托代理人：____________________
身份證號碼：____________________
通訊地址：______________________
郵政編碼：______________________
聯(lián)系人：________________________
電話：__________________________
傳真：__________________________
帳號：__________________________
電子信箱：______________________
承攬人：________________________
法定住址：______________________
法定代表人：____________________
職務：__________________________
委托代理人：____________________
身份證號碼：____________________
通訊地址：______________________
郵政編碼：______________________
聯(lián)系人：________________________
電話：__________________________
傳真：__________________________
帳號：__________________________
電子信箱：______________________
就委托人委托承攬人搬遷事宜，經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
第一條 搬運貨物
1.貨物名稱：_________。
2.貨物數量：_________。
3.貨物價值：_________。
4.委托人委托搬運的物品應無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
第二條 包裝
委托人應按承攬人要求進行標準包裝。委托人應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。
第三條 服務要求
承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。
第四條 搬運日期
1._________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。
2.承攬人裝貨拉出拆卸現場之后保證在_________天之內運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
3.委托人如需變更搬運時間的，應于約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委托人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4.搬運作業(yè)進行中，因刮風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續(xù)完成。
第五條 搬運地點
貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第六條 搬運車輛
委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設備損壞，由委托人根據實際損壞估價，承攬人來賠償。
第七條 檢驗
委托人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。
第八條 費用
1.包裝費用：_________。
2.搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進行。
3.搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。
4.承攬人應依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。
5.有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業(yè)估價單約定方式另行收費。
第九條 結算方式
簽約時預付定金人民幣______元。余款人民幣______元，于搬遷作業(yè)完成經委托人確認后支付，承攬人同時提供正式運輸發(fā)票。
承攬人按要求將貨物送達后，委托人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。
第十條 安全保證
承攬人保證在合同規(guī)定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。
第十一條 保險
一般貨物保險由承攬人負責，貴重貨物保險由委托人負責。
第十二條 物品損毀
1.承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。
2.上述情形，委托人應于搬運完成后三日內告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發(fā)現的，應于搬運完成后十日內，將其情事告知承攬人。
3.委托人提交承攬人運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運時報明其性質及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。
4.上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
第十三條 責任負擔
承攬人因搬運對第三人所發(fā)生的責任概由承攬人負責。
第十四條 聲明及保證
委托人：
1.委托人為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對委托人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.委托人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
承攬人：
1.承攬人為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十八條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第十九條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十一條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
委托人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________
_________年_______月______日
承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________
_________年_______月______日
搬運合同簡單篇3
甲方：______小區(qū)______號______室
乙方：______
為了配合本小區(qū)的物業(yè)管理工作，更好地維護小區(qū)的秩序，使小區(qū)公共設施(樓道、墻壁、地磚及外墻等)不受損壞，甲方特聘乙方為本小區(qū)業(yè)主提供以下服務：__________
一、乙方負責將甲方所有裝修材料搬運進戶。
二、乙方搬運隊與甲方在裝修材料搬運前，核對好數量及驗看好程度，乙方搬運隊在搬運過程中，如損壞甲方材料，由乙方負責賠償。
三、乙方已搬運上樓的材料，甲方需要更換或退還多余材料下樓，應另支付乙方搬運費用。注：玻璃、大理石、家具、潔具、做地暖找平等另行計費。
四、甲方負責將垃圾裝袋出戶，木板、石膏板、吊頂龍骨、應全部鋸開進電梯上樓。
五、甲方同意一次支付乙方搬運費______元，敲墻費______元，垃圾運輸費______元，預付定金______元，余款地板進戶時結清。
六、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經甲、乙雙方同意簽字后生效。
七、工作時間為：特殊情況應提前通知。(甲方裝修材料到了應該提前兩小時通知乙方做好準備工作。)
另：供應黃沙、水泥、紅磚等建筑材料(價格按市場價)。
甲方簽字：__________乙方簽字：
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：
簽定日期：__________簽定日期：
搬運合同簡單篇4
甲方：
乙方：
甲方委托乙方對石英砂裝卸搬運費每月預先墊支給搬運工，搬運完成后，甲方應將所產生的搬運費返還給乙方，經雙方協(xié)商，乙方同意協(xié)助甲方共同完成石英砂裝卸搬運工作，并按以下條款簽訂本協(xié)議。
一、裝卸搬運的范圍及資料
1、甲方所購砂石材料及其他臨時性的裝卸車及搬運。
2、乙方按照甲方要求將貨物搬運至指定的地點。
二、裝卸搬運價格
甲方按實際裝卸搬運數量10元/噸結算(稅金由甲方承擔)，由乙方代甲方暫時墊支搬運費。
三、支付方式
裝卸搬運完畢后，乙方負責將每月搬運簽收單匯總后報送甲方作為結算依據，經核實后按實際費用進行結算，乙方須向甲方出具正規(guī)發(fā)票。
四、雙方職責
1、乙方負責找搬運工將甲方的貨物裝卸搬運到指定地點，并按甲方要求合理擺放。
2、乙方應及時準確，保質保量的完成甲方管理人員交給的裝卸任務，如遇特殊狀況，應服從管理人員安排，直到完成任務為止。如
完不成甲方安排的裝卸任務，甲方額外付出的裝卸費用，全部從乙方工資中扣除。
3、乙方務必加強卸車人員的安全管理，乙方裝卸人員在裝卸搬運過程中如發(fā)生任何人身安全事故，由乙方自行解決并承擔法律職責，甲方概不負責。
五、其他條款
本協(xié)議一式貳份，均具同等效力。本協(xié)議在雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
年月日
搬運合同簡單篇5
發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________ 承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經友好協(xié)商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點：
2. 住房結構： 房 型 房 廳 套，施工面積 平方米。
3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期： 自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除
(2) 第二次 合同簽定后開工前支付工程總造價50% 合計_________元
(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元
(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到 現場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)： 電話：
乙方(簽章)： 電 話：
簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日
搬運合同簡單篇6
甲方：
乙方：
身份證號碼：
現住地址:
依據《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、互惠、誠實、信用的基礎上，甲方將所有由甲方付裝卸費的來貨、出貨的搬運裝卸工作外包給乙方，并達成如下協(xié)議：
一、協(xié)議方式：
由乙方安排人員，甲方負責提供必要的作業(yè)場所與工具(手叉車、卡板等)，其他用品乙方自備。
二、協(xié)議期限：
年___月____日至年____月_____日(最多6個月)
三、合同價款：
1，成品型材裝車/擺放整齊25元/噸，原料卸貨/打包/放到指定的位置15元/噸 (公司付款) 2，不良品退貨，裝車由送貨司機提供。(不超過30元/噸)
四、結算方式與期限:
1、甲方采取月結付款方式將每月費用付給乙方。
2、甲方付給乙方的費用中含有乙方人員意外傷害保險費用。
五、甲方的責任：
1. 甲方應及時的為乙方提供必要的作業(yè)場所與工具(手叉車、卡板等)。
2、甲方有義務將甲方的管理制度告知乙方。
3、甲方不得將該項目外包給其他第三方。
4、甲方應積極協(xié)助乙方的工作，提供必要的人員現場指導乙方的工作。
六、乙方的責任
1、乙方應當善待甲方提供的各種工具，不得故意毀壞，如有人為損壞，按照甲方的購買價格予以賠償。
2、乙方應按照甲方的要求將貨物裝卸到甲方指定的地點和位置并且按照甲方的要求擺放整齊，將存放過程通道清掃干凈。
3、乙方人員在搬運過程中應盡到善意義務，如因乙方原因造成甲方貨物損壞或丟失的乙方應負責賠償。
4、乙方需保持通訊聯(lián)絡24小時暢通并且在接到甲方通知半小時內到達指定地點(沙井范圍)。
5、乙方需提供足夠的搬運裝卸人員以保證原料15t/小時，成品8t/小時以上保證裝卸速度，乙方人員進入甲方工作場所應當遵守甲方的規(guī)章制度并服從甲方安排。
6、因天氣，公司成品出貨，可然會影響裝卸貨物，乙方要配合甲方將指定的貨物裝卸完畢。
7、乙方應為搬運人員購買意外保險，搬運人員在工作中如有傷亡，乙方承擔全部責任，甲方不承擔任何責任。
七、違約責任
1、甲方未為乙方提供合同約定的場所和工具的或因甲方的原因導致乙方無法正常工作，乙方有權將單車裝卸時間相應順延。
2、乙方接到甲方通知后未在約定的時間內趕赴甲方指定地點，甲方有權要求乙方承擔200-500違約金，如乙方接到甲方通知后遲到超過1小時，甲方視為乙方未提前30天通知甲方單獨解除本合同。
3、乙方未提前一個月通知甲方解除合同的，乙方需承擔3000元違約金。
六、其他事項
1、其他未盡事宜，雙方應本著友好互利原則協(xié)商解決。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)
法定代表人：
委托代表人：
聯(lián)系電話：
日 期：
搬運合同簡單篇7
搬運方（甲方）：___________
地址：_____________________聯(lián)系人：___________________
電話：_____________________
搬運公司（乙方）：_________
地址：_____________________
聯(lián)系人：___________________
電話：_____________________
經甲乙雙方共同協(xié)商，特訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、貨物名稱：_____________________________________.
（雙方可在貨物清單中標明貨物數量和價值，作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力）
二、貨物搬出地點：_________________________________.
三、貨物搬到地點：_________________________________.
四、車型：_________________________________________.
五、預定貨物搬運日期：_________年_________月_________日。
六、包裝要求：甲方應按乙方要求進行標準包裝。也可由乙方進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。
七、乙方責任乙方保證在合同規(guī)定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是甲方過錯造成，則乙方不承擔賠償責任。
八、一般貨物保險由乙方負責，貴重貨物保險由甲方負責。甲方應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向甲方支付保管費用
九、包裝運輸總費用：_________________________________.
十、結算方式：甲方已付定金_________.余下金額_________于貨物到達并驗收完好后一次性付清。
十一、甲方違約責任：乙方按要求將貨物送達后，甲方如不足額支付運輸費和保管費，乙方對貨物享有留置權。
十二、因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁；
2.依法向人民法院起訴。
十三、本合同在雙方履約后即行終止。未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：_________ _________年____月____日簽訂地點：_____________
乙方（蓋章）：_________負責人（簽字）：_______ _________年____月____日簽訂地點：_____________
搬運合同簡單篇8
甲方：
乙方：
1、因業(yè)務需要，甲方現委托乙方提供港口作業(yè)所需的裝卸搬運業(yè)務。
2、作業(yè)時乙方服從甲方指揮，乙方保證作業(yè)期間人員的安全，按照港口的作業(yè)要求進行作業(yè)，如發(fā)生安全事故由乙方負責。
3、港口作業(yè)如有變化甲方有權終止合同。
4、裝卸費按月結算，4.5萬元/月。
5、合同期限從年月月
6、資金結算方法：乙方作業(yè)結束，甲方驗收合格后，按協(xié)議約定付給乙方費用。每月乙方開具發(fā)票。
本協(xié)議一式兩份，雙方簽字后生效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
年月日
甲方：
乙方：
甲乙雙方就港口貨物(鐵礦粉、煤炭)倒運作業(yè)相關事宜，在平等互利的原則下，經友好協(xié)商簽訂本協(xié)議，共同遵守。
1、甲方同意乙方承擔港口貨物的倒運作業(yè)。乙方同意向甲方提供港口貨物倒運所需的性能良好、手續(xù)完備的自卸翻斗車，并配備足夠的翻斗車司機。按照甲方確定的工作任務，按時、保質、保量完成甲方貨場內的貨物倒運作業(yè)，滿足甲方港口作業(yè)需要，甲方負責倒運貨物的裝車作業(yè)。乙方提供的倒運車輛如不能保證港口連續(xù)作業(yè)需要，甲方發(fā)生的一切損失由乙方負責。
2、作業(yè)時乙方服從甲方指揮，乙方保證作業(yè)期間人員、機械的安全，按照港口的作業(yè)要求進行作業(yè)，如發(fā)生安全事故由乙方負責。
3、倒運費用：
港內費率：倒運鐵礦粉1.80元/噸
港內費率：倒運煤炭2.20元/噸
鐵路至港內倒運煤炭費率3.50元/噸
4、時 間：年 月 日至年 月 日
5、費用結算方法：乙方作業(yè)結束，經甲方驗收合格后，按協(xié)議約定及乙方實際完成的工作量，付給乙方作業(yè)費用。每月號一次結清上月費用，乙方開具合法發(fā)票。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份，雙方簽字后生效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
年月日
搬運合同簡單篇9
甲方： 乙方：
為了保障買賣雙方的合法權益，在平等、互惠、互利的原則下，根據《合同法》及有關法律規(guī)定，經買賣雙方友好協(xié)商，同意簽定本合同。
一、服務的內容、形式和要求
1.乙方為甲方提供辦公家具拆組服務，按照甲方的要求將指定地點的辦公家具拆卸并且在辦公家具零件運送到目的地后完成辦公家具的組裝工作;
2.家具拆組服務包括辦公家具的運輸;
3.如在拆組過程中需要增加配件，需要由甲方提供或者甲方委托乙方購買，甲方應支付相應費用;
二、合同金額與支付方式
1.本合同總金額為￥ 1040(大寫：壹仟零肆拾元整)，此價格包括甲方的辦公家具拆裝搬運費用。
2.支付方式：組裝完畢驗收合格后以轉賬的方式一次性付完全款。
三、雙方的權利和義務
1.甲方保證在工程拆裝調試過程中給予乙方必要的合作和協(xié)助;
2.如因甲方的辦公家具出現老化，無法安裝為原樣的。乙方不承擔安裝質量問題。
3.在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工;因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工;因甲方不能按期供圖、供料、零件或其所供材料以及零件不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工者。
四、雙方協(xié)商的其他條款：現場確認所需搬運的家具件數。
五、合同雙方協(xié)商解決本合同履行過程中的所有爭議。若協(xié)商未果，可以向雙方所在地的人民法院提起訴訟。
六、本合同共貳頁，均為本合同的內容部分，本合同人工填寫和打印具有同等效力。
七、本合同一式二份，自雙方簽字蓋章之日起生效，買賣雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
甲方 乙方
單位： 單位：
地址： 地址：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
手機 手機
電話： 電話：
傳真： 傳真：
有效期限：20_ 年 月 日至 20_年 月 日
搬運合同簡單篇10
甲方：_________
乙方：_________
經甲乙雙方共同協(xié)商，特訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、貨物名稱
(1)____________________________________________________________
(2)____________________________________________________________
(3)____________________________________________________________
(4)____________________________________________________________
(5)____________________________________________________________
(6)____________________________________________________________
(詳見標明貨物數量和價值的貨物清單，清單與合同具有同等效力)
二、搬出地點：_________________________;搬到地點：_________________________。
三、車型：_________________________。
四、簽訂合同日期：_________年_________月_________日;預定日期：_________年_________月_________日。
五、包裝要求：甲方應按乙方要求進行標準包裝。也可由乙方進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。
六、乙方責任：保證在合同規(guī)定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是甲方過錯造成，則乙方不承擔賠償責任。
七、一般貨物保險由乙方負責，貴重貨物保險由甲方負責。甲方應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向甲方支付保管費用。
八、包裝運輸總費用：_________________________________。
九、結算方式：已付定金_________，余下金額_________，貨物到達并驗收完好后一次性付清_________。
十、甲方違約責任：乙方按要求將貨物送達后，甲方如不足額支付運輸費和保管費，乙方對貨物享有留置權。
十一、本合同在雙方履約后即行終止。未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字)：_________乙方(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________